二级建造师考试试题(2008-2010)

吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效

为由拒付，设计院遂提起诉讼。 根据场景（二），回答下列问题。

5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（ ）。

A．法律 B．行规 C．地方性法规 D．行政规定

6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（ ）。

A．吴某与张某 B．吴某与设计院 C．甲公司与张某 D．甲公司与乙设计院

7.建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注

册的是（ ）。

A．工伤被鉴定为民事行为能力人 B．其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育 C．执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至

申请注册之日不满3年

D．其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼 8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列

观点正确的是（ ）。

A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效 B．吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效

C．吴某的行为后果，其他股东不负责任 D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资 9.从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某

变更为王某全权负责催讨欠款属于（ ）。

A．主体变更 B．客体变更 C．内容变更 D．未变更

2009-9-22 16:29 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 一、单项选择题（共60题。每题1分。每题的备选项

中，只有1个符合题意）

场景（一）

建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600

万元，由建设单位自行组织公开招标。

建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。

根据场景（一）。回答下列问题。

1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规

模标准规定》，下列说法中错误的是（ ）。 A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标 B．若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项

目必须招标

C．施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住

房施工项目可以不招标

D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，

由审批部门批准，可以不进行施 工招标

2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括

（ ）。 A．资格条件 B．最低标准要求 C．审查方法 D．审查目的

3.根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是

（ ）。

A．甲、乙、戊施工企业具有投标资格

B．丁施工企业可以参加投标 C．丙的行贿行为不影响中标 D．戊应当成为中标人

4.根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说

法中正确的是（ ）。

A．建设单位有权要求丙降低报价。

B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时

间的同一时间开标

C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D．评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任

1 / 65

10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（ ）。

A．委托代 B．法定代 C．指定代理 D．表见代理

11.下列关于诉讼时效的表述，正确的是（ ）。 A．距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧

失胜诉权

B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还

钱无效

C．设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴

某向王某的表态，使诉讼时效中断

D．因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当

中，故诉讼时效中止

12.甲公司的下列行为中，正确的是（ ）。

A．为其他关系单位代开 B．为单位职工代扣代缴个人所得税 C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查

D．将税务登记证借给关系单位

场景（三）

甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。

根据场景（三），回答下列问题。

13.乙施工单位的（ ）依法对本单位的安全生产全面

负责。

A．企业法人代表 B．主要负责人 C．项目负责人 D．安全生产员

14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是

王某行使《安全生产法》赋予从业人员的（ ）。

A．知情权 B．拒绝权 C．紧急避难权 D．请求赔偿权

15.该施工现场发生的两起安全事故，应由（ ）负责

上报当地安全生产监管部门。

A．甲建设单位 B．乙施工单位 C．丙施工单位 D．丁监理公司

16.该施工现场的安全生产责任应由（ ）负总责。

A．甲建设单位 B．乙施工单位 C．丙施工单位 D．丁监理公司

17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当（ ）支付。

A．由甲建设单位 B．由乙施工单位 C．由丙施工单位 D．按合同约定

18.以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是

（ ）。

A．按工程建设强制性标准实施监理 B．依据法律、法规实施监理 C．审查专项施工方案

D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告 19.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》

规定的是（ ）。

A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识 B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所

C．焊接作业人员必须持证上岗

D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施 20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（ ）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。

A．建立、健全安全生产责任制

B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用

C．设置安全生产管理机构 D．依法参加工伤保险

21.根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的

说法正确的是（ ）。 A．可以直接抢修

B．有县级以上或者有关主管部门证明可以抢

修

C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修

D．不可以夜内抢修

22.因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说

法中正确的是（ ）。

2 / 65

A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品

B．不可以安排到仓库中

C．可以暂时安排到仓库中，并报消防机构批准 D．经消防机构批准，可以长期居住在仓库中

场景（四）

具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设

审图机构审查

C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查 D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查 28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷

时，首先应按照（ ）履行。

A．通常标准 B．符合合同目的特定标准

C．国冢标准 D．地方标准

29.施工过程中的质量控制文件应由（ ）收集和整理

单位要求更换外墙保温材料。 根据场景（四），回答下列问题。

23.根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建

设单位质量责任的是（ ）。 A．组织工程竣工验收 B．确保外墙保温材料符合要求 C．不得擅自改变主体结构进行装修 D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标 24.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（ ）左右的比例预留

保留金。 A．结算总额5% B．预算总额5% C．预算总额10% D．结算总额10%

25.根据《建设工程质量管理条例》，（ ）应当保证

钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。

A．建设单位 B．监理公司 C．施工单位 D．设计单位

26.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项

中不属于工程验收必备条件的是（ ）。

A．有完整的技术档案 B．有完整的施工管理资料 C．设计单位签署的质量合格文件 D．监理单位签署的工程质量保修书

27.建设单位更换保温材料，应当由（ ）后方可施工。

A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查 B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地

3 / 65

后进行立卷归档。 。 A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．设计单位

30.该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（ ）

中。

A．可行性研究报告 B．招标文件 C．投标文件 D．竣工验收报告

31.依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规

定，（ ）无需取样送检，即可用于工程。

A．保温材料 B．供水管主控阀 C．钢筋原材料 D．钢筋垫块

32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建

设工程质量管理条例》的是（ ）。

A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使

用年限

B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年 C．保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须

遵守

D．保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得

协商约定 场景（五）

某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图

示回答以下问题：

根据场景（五），回答下列问题。

33.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在

（ ）居住。 A．作业区① B．作业区② C．仓库③ D．办公区④

34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放

在（ ）区域。 A．作业区① B．作业区② C．办公区④ D．在建生活区⑤

35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的

是（ ）。

A．可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置

B．可以和施工原材料统一存放到仓库中

C．可以直接回填在基坑内 D．应该单独存放并做好标识

36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工l5

日以前向（ ）申报环境噪声污染防治情况。

A．环境保护行政主管部门 B．所在地居民委员会或

C．建设行政主管部门 D．安全生产行政主管部门

37.应在施工现场的（ ）处设置明显的安全警示标志。

A．生活区人口 B．生活用水源 C．在建工程出入通道 D．办公区人口

38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（ ）。

A．办公、生活区与作业区应分开设置 B．应当对施工现场设置封闭围挡

4 / 65

C．施工现场应设置消防安全设施

D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性

场景（六）

施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。

根据场景（六），回答下列问题。

39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格

应由（ ）承担责任。 A．施工单位 B．水泥厂 C．材料供应商

D．水泥厂与材料供应商共同

40.水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同

（ ）。 A．发生变更 B．效力待定 C．无效 D．未发生变更

41.水泥厂转让合同的行为在（ ）后有效。 A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位

B．水泥厂通知施工单位 C．材料供应商通知施工单位 D．征得施工单位同意

42.根据《合同法》的规定，不属于合同债权债务概括

转移条件的是（ ）。

A．转让人与受让人达成合同转让协议

B．原合同有效 C．原合同为单务合同 D．符合法定的程序

43.根据《合同法》的规定，下列说法中正确的是，施

工单位（ ）。

A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商

赔偿损失

B．无权要求水泥厂继续履行合同 C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失 D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿

损失 A．可以同时适用定金与违约金的约定 B．只可选择适用其中一项约定 C．只能适用违约金约定 D．只能适用定金约定

场景（八）

甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经 场景（七）

2007年9月20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定

在货到时付款。

根据场景（七）。回答下列问题。

44.如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材

业务，则设买卖合同为（ ）合同。

A．无效 B．有效 C．可变更、可撤销 D．效力待定

45.该定金合同的生效日期为（ ）。

A．9月20日 B．9月28日 C．9月29日 D．9月30日

46.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，

该损失由（ ）。 A．施工单位承担 B．建材商承担

C．施工单位和建材商各承担一半 D．建材商承担3/4，施工单位承担1/4

47.如果建材商一直无力偿还施工单位的7万元，且某工厂欠建材商6万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的

债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。 A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为 B．请求人民撤销建材商放弃债权的行为 C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还6万元 D．通过人民行使代位权，要求工厂偿还6万元 48.如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（ ）。

5 / 65

过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。

根据场景（八），回答下列问题。 49.甲与乙签订的有效合同属于（ ）。

A．单务合同 B．实践合同 C．双务有偿合同 D．无名合同

50.依据《担保法》规定，在该场景中能做保证人的是

（ ） A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

51.该保证合同主体是（ ）。

A．甲与乙 B．甲与丙 C．乙与丁 D．乙与丙

52.下列不属于保证合同的内容是（ ）。

A．保证方式 B．保证期间 C．保证担保范围 D．被保证人的其他债权

53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（ ）承

担。 A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

54.按照担保法的规定，属于保证担保方式的是（ ）。

A．定金保证 B．一般保证 C．抵押保证 D．留置保证

场景（九）

甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到

乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。 根据场景（九），回答下列问题。

55.针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（ ）

承担。 . A．甲 B．乙 C．甲乙双方 D．仲裁庭

56.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是

（ ）。

A．甲向仲裁机构所在地的基层人民提出申请 B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法

院

C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基

层人民

D．仲裁机构采取必要的证据保全措施

57.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按

（ ）意见作出。 A．仲裁委员会 B．仲裁委员会主任

C．张某 D．王某、李某

58.该纠纷经仲裁后，裁决书（ ）发生法律效力。

A．自作出之日

B．经上级仲裁机构审查批准后 C．经人民审查批准后 D．在双方当事人不申请复议时

59.如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程

序，则可以向（ ）申请撤销裁决。

A．仲裁庭 B．建设行政主管部门 C．上级仲裁委员会 D．人民

60.如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以

（ ）。

6 / 65

A．向申请强制执行 B．向仲裁委员会申请强制执行 C．向门申请强制执行

D．再申请仲裁

二、多项选择题（共20题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。

本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

场景（十）

甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期l0个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取

得施工许可证后，改建工程顺利 根据场景（十），回答下列问题。

61.下列关于施工许可证申请的表述正确的有（ ）

A．施工许可证应由乙施工单位申请领取 B．申请用地已办理建设工程规划许可证 C．改建设计图已按规定进行了审查 D．到位资金不得少于工程价款的50% E．宾馆建设消防设计图纸已通过消防机构审核 62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（ ）。 A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带

责任

B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以

直接发包

C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约 D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包 E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位

也可拒付工程价款

63.乙施工单位的企业资质可能是（ ）。

A．特级 B．一般 C．二级 D．三级

.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类

包括（ ）。

A．注册土木（岩土）工程师 B．注册房地产估价师 C．注册土地估价师 D．注册资产评估师

65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（ ）。

A．进度控制 D．质量控制 C．成本控制 D．合同管理 场景（十一）

某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接

经济损失近百万元。

根据场景（十一）。回答下列问题。 66.对该设备损失承担责任的有（ ）。

A．甲施工单位 B．乙公司 C．消防器材供货商 D．电信公司 E．消防验收机构

67.下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（ ）。

A．对该办公楼的施工质量负责 B．建立、健全施工质量管理制度 C．做好隐蔽工程的质量检查和记录

D．对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监

督下现场取样送检

E．审查乙公司的质量管理体系

68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不

符合《建设工程质量管理条例》的有（ ）。 A．现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土

搅拌机出料口取样

B．在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取

钢筋焊接接头试样

C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品 D．在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽

取样品

E．在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件

69.电信公司的安全责任包括（ ）。

A．提供安全施工措施所需费用

B．审查安全技术措施

C．提供舡现场及地下工程的有关资料

7 / 65

D．不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期 E．自开工报告批准日起l5日内，将保证安全施工的措

施报相关部门备案

70.以下安全责任中，（ ）属于施工单位的责任。

A．配备专职安全员 B．编制工程施工安全技术措施 C．审查乙公司编制的安全措施

D．提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品 E．采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教

育培训

71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正

确的有（ ）。

A．电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低

节能标准

B．甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降

低节能标准

C．电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降

低节能标准

D．建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求 E．建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的

要求

72.下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的

有（ ）。

A．甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件

并向电信公司移交

B．应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信

公司移交

C．监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案

向电信公司归档

D．监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，

合格后向电信公司移交

E．工程档案一般不少于二套，一套（原件）由电信公

司保管，一套移交当地城建档案馆（室）

场景（十二）

电力局在A、B两地同时建设两个变电站，分别签订了

设计合同、施工合同和设备供应合同。

设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各

套设备的交货地点。

根据场景（十二），回答下列问题。

73.设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须

满足的条件包括（ ）。

A．建设单位与设计单位书面的定金担保 B．设计院将定金支付给建设单位 C．建设单位将定金支付给设计院 D．建设单位将设计依据材料移交给设计院

E．设计院乙开始设计工作

74.依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同

内均应明确约定的条款包括（ ）。 A．工程应达到的质量标准 B．工程款的支付与结算

C．合同工期 D．工程保险的投保责任 E．解决合同纠纷的方式

75.施工合同履行过程中，按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（ ）。 A．施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付 B．施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支

付，然后再由承包商自费修复工程缺陷

C．超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计

量和支付

D．超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实

际完成工程量计量支付

E．拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力 76.按照《合同法》对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的

包括（ ）。

A．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力

局负担

B．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货

商负担

C．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，

运费由供货商承担

D．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，

运费由电力局承担

E．供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，

运费由电力局承担

77.如果施工合同违反法律、行规的强制性规定，

致使合同无效，则（ ）。 A．合同自订时起就不具有法律效力 B．当事人不能通过同意或追认使其生效 C．在诉讼中，可以主动审查决定该合同无效

D．合同全部条款无效

E．合同中存在的解决争议条款有效

场景（十三）

施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料，使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致

合同纠纷。

根据场景（十三），回答下列问题。

78.下列解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行

效力的包括（ ）。 A．民间调解 B．行政调解 C．仲裁 D．诉讼 E．协商

79.如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中

应说明的事项包括（ ）。 A．原告的姓名、住所 B．被告的姓名、住所

C．诉讼请求 D．代理律师的基本情况 E．诉讼事实及理由

80.施工单位若对人民委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。应予准许的情况包括

（ ）。

A．鉴定程序严重违法 B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格

C．鉴定结论明显依据不足 D．经过质证不能作为证据使用 E．有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决

参 一、单项选择题

1-5 CDABB 6-10DDCDA 11-15 CBBCB 16-20BBDBB 21-25 BCBAC 26-30DCCCA 31-35 ADDBD 36-40ACDCD 41-45 DCDBB 46-50BBBCC 51-55 DDABA 56-60BDADA

二、多项选择题

61.BCDE 62.ABD 63.ABCD .AB

65.ABCD；

66.ABC 67.ABC 68.CD 69.ACDE 70.ABE； 71.CE 72.BD 73.AC 74.ABCE 75.ACE； 76.ADE 77.ABCE 78.CD 79.ABCE 80.ABCD

8 / 65

2009年二级建造师《法规及相关知识》考题及答案

5．根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，

自（ ）起发生效力。 A．买卖合同生效 B．转移登记 C．交付 D．买方占有

2010-6-18 19:1 【大 中 小】【打印】【我要纠错】

2009年度全国二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》试卷及答案

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项

中，只有1个最符合题意）

1．在我国法律体系中，《建筑法》属于（ ）部门。

A．民法 B．商法 C．经济法 D．诉讼法

6．某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。

A．20％ B．30％ C．50％ D．80％

7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单

2．关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（ ）。 A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行

为

B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行

为

D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为

位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上

激射行政主管部门申请领取（ ）。

A．建设用地规划许可证 B．建设工程规划许可证

C．施工许可证 D．安全生产许可证

8．按照建筑法规定，以下正确的说法是（ ）。

3．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是

（ ）。 A．合同 B．扶养 C．不当得利 D．无因管理

4．根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错

误的是（ ）。

A．在建工程可以作为抵押物

B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得

对抗已经登记的抵押物

C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不

属于抵押财产

D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义

承揽工程

B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程 C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务

许可范围承揽工程

D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人 9．关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的

是（ ）。

A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包 B．未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对

专业工程进行分包

C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任 D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、

屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位

9 / 65

12．根据《招标投标法》规定，投标联合体（ ）。

A．可以牵头人的名义提交投标保证金 B．必须由相同专业的不同单位组成 C．各方应在中标后签订共同投标协议 D．是各方合并后组建的投标实体

13．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（ ）不

属于串通投标的行为。

A．相互约定抬高或者降低投标报价 B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C．相互探听对方投标标价

D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标 14．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组

织来投标，这种招标方式称为（ ）。

A．公开招标 B．邀请招标 C．议标 D．定向招标

15．招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同

年3月25日。上述事实中错误有（ ）处。

A．1 B．2 C．3 D．4

16．根据法律、行规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗

位是（ ）。

10 / 65

A．施工企业的总经理 B．施工项目的负责人 C．施工企业的技术负责人 D．施工企业的董事

17．施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该

事件属于（ ）事故。 A．特别重大 B．重大 C．较大 D．一般

18．某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由（ ）负责

调查。 A． B．省级 C．设区的市级 D．县级

19．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，

存在安全事故隐患，则监理工程师应当（ ）。

A．要求施工单位整改 B．要求施工单位停止施工 C．向安全生产监督行政主管部门报告 D．向建设工程质量监督机构报告

20．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（ ）。

A．甲公司负主要责任 B．乙公司负主要责任

C．乙公司负全部责任 D．监理公司负主要责任

21．安全生产许可证的有效期为（ ）年。

A．2 B．3 C．4 D．5

22．下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误

的是（ ）。

A．建设单位不得将建设工程肢解发包

B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格

竞标

C．建设单位不得任意压缩合同工期

D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托

原设计单位提交设计方案

23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（ ）工程质量不符合

约定为由主张权利的，应予以支持。

A．主体结构 B．电气 C．装饰 D．暖通

24．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监

理单位的表述错误的是（ ）。 A．应当依法取得相应等级的资质证书

B．不得转让工程监理业务 C．可以是建设单位的子公司

D．应与监理分包单位共同向建设承担责任 25．施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于

（ ）起计算。

A．6月1日 B．8月30日 C．10月8日 D．10月20日

26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量

监督管理制度，其主要手段不包括（ ）。

A．工程质量保修制度 B．施工许可制度 C．竣工验收备案制度 D．工程质量事故报告制度

27．建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（ ）日内，将竣工验收报告和规划、消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其

他有关部门备案。

A．10 B．15 C．30 D．60

28．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是

（ ）。

A．购买的电气材料 B．购买的塔吊设备 C．现场制作的预制板 D．商品混凝土

29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包

装上的标识均要求（ ）。 A．必须有产品质量检验合格证明

B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效

日期

D．应当有警示标志或者中英文警示说明

11 / 65

32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正

确的是（ ）。

A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火

B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里 C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住 D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里

33．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（ ），仲裁时效期间从当事人知道

或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A．2个月 B．6个月 C．1年 D．2年

34．李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》

规定，企业（ ）。

A．应当与其签订固定期限劳动合同 B．应当与其签订无固定期限的劳动合同 C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合

同

D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工 35．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（ ）

个月。 A．1 B．2 C．3 D．6

36．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（ ）。

A．随时解除 B．预告解除 C．经济性裁员 D．刑事性裁员

37．按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（ ）

与企业订立。'

A．企业工会代表企业职工

B．企业每一名职工 C．企业10名以上职工 D．企业绝大部分职工

38．重大建设项目档案验收应在竣工验收（ ）个月

前完成。 A．1 B．2 C．3 D．4

39．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按

日加收滞纳税款的（ ）的滞纳金。

A．0.1‰ B．0.5‰ C．1‰ D．5‰

40．下列属于行政处罚的是（ ）。

A．没收财产 B．罚金

12 / 65

C．撤职 D．责令停产停业

41．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（ ）。

A．重大责任事故罪 B．重大劳动安全事故罪 C．工程重大安全事故罪 D．以其他方式危害公共安全罪

42．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（ ）。

A．收养关系 B．劳动合同 C．税款代扣合同 D．赠与合同

43．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是

（ ）。

A．合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用 B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责

任的，该条款无效

C．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解

予以解释

D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格

式条款提供方的解释

44．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括

（ ）。 A．寄送的价目表

B．投标书 C．拍卖公告 D．招股说明书

45．甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要

约（ ）的行为。 A．发出

B．撤回 C．撤销 D．变更

46．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知，遂主张合同无效，

要求建筑公司承担（ ）。

A．违约责任 B．侵权责任 C．缔约过失责任 D．行政责任

47．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事

法律后果不可能是（ ）。

A．返还财产 B．赔偿损失 C．罚金 D．折价补偿

48．根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确

的是（ ）。

A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未

作表示，合同即可生效

B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期

限自行为作出之日起一年

C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的

后果

D．超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则

必定属于效力待定合同

49．某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同

约定的工程竣工之日，则该合同是（ ）。 A．附条件合同，条件成就合同解除 B．附条件合同，条件成就合同生效 C．附期限合同，期限届满合同解除 D．附期限合同，期限届满合同生效

13 / 65

52．甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是

（ ）。

A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求

B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权 C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担 D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭 53．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是

（ ）。

A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理

工程师责令暂停施工，致使工期延误

B．因拖延民工工资，部分民工停工导致工期延误 C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位

费用增加

D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗

等费用由保险公司支付

54．建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调

解书，其中可以强制执行的是（ ）。 A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书

B．双方签收的仲裁调解书

C．人民依法作出但原告方拒绝签收的调解书 D．双方签收的由职能部门依法作出的调解书

55．民事诉讼的证据不包括（ ）。

A．书证 B．物证 C．视听资料 D．科学实验

56．根据《民事诉讼法》规定，（ ）可以作为民事

诉讼证人。 A．本案审判员 B．涉及本案的鉴定人员 C．本案原告诉讼代理人 D．本案被告的亲属

57．对民事诉讼的基本特征表述正确的是（ ）。 A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民才有管

辖权

B．除简易程序外均采用合议庭制

C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开 D．一个案件须由两级人民审理才告终结 58．下列关于诉讼管辖的表述正确的是（ ）。 A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民管辖 B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法

院管辖

C．受移送人民认为移送的案件不属于本院管辖的，

可继续移送有管辖权的人民 D．房屋买卖纠纷实行\"原告就被告\"原则

59．当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明\"全权代理\"。则

张律师有权代为（ ）。 A．陈述事实、参加辩论 B．承认、放弃、变更诉讼请求

C．进行和解 D．提起反诉或上诉

60．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确

的是（ ）。

A．仲裁委员会由当事人自主选定

14 / 65

B．仲裁委员会是人民的下属事业单位

C．仲裁审理以公开审理为原则

D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销 二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，

本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 61．根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行

政复议的有（ ）。

A．建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书

B．人民对保全财产予以查封 C．监察机关给予机关工作人员降级处分

D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解

E．行政拘留

62．根据我国规定，公民的权利包括（ ）。

A．在法律面前一律平等 B．有言论、出版、和示威的自由

C．有宗教信仰的自由

D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权

E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利 63．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（ ）。

A．建设工程施工合同中的工程价款 B．建设工程施工合同中的建筑物 C．建材买卖合同中的建筑材料 D．建设工程勘察合同中的勘察行为 E．建设工程设计合同中的施工图纸

．国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（ ）

方式设立。 A．出租 B．出让 C．划拨

D．抵押 E．转让

65．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项

目无需申请施工许可证的是（ ）。

A．北京故宫修缮工程 B．长江汛期抢险工程 C．工地上的工人宿舍 D．某私人投资工程 E．导弹发射塔

66．在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（ ）。

A．银行保函 B．银行承兑汇票 C．企业连带责任保证

D．现金 E．实物

67．按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标

过程中，下列应当作为废标处理的情形是（ ）。 A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议

B．交纳投标保证金超过规定数额 C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人 D．投标人在开标后修改补充投标文件 E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应 68．生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果

承担责任。 A．公司董事会 B．公司法定代表 C．个人经营的投资人

D．公司股东 E．公司工会

15 / 65

71．建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主

体工程（ ）。 A．同时规划 B．同时设计 C．同时施工 D．同时竣工验收 E．同时投产使用

72．下列属于承担民事责任的方式是（ ）。

A．赔偿损失 B．返还财产 C．支付利息 D．支付违约金 E．支付定金

73．下列关于承诺的表述中，正确的有（ ）。 A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交 B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力

C．承诺一经送达要约人即发生法律效力

D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要

约人 ．

E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理

人作出

74．对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（ ），

撤销权消灭。

A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没

有行使撤销权的

B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有

行使撤销权的

C．自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行

使撤销权的

16 / 65

D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的 75．致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情

形包括（ ）。

A．发包人严重拖欠工程价款

B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准

C．发包人坚决要求工程设计变更 D．项目经理与总监理工程师积怨太深

E．要求承担保修责任期限过长

76．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下

列说法正确的是（ ）。

A．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张

工程不合格

B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索

赔

C．由此延误的工期由施工单位承担违约责任 D．只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变

更施工工艺

E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主

体的变更

77．6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，买方予以签收。下列说法

正确的是（ ）。

A．买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B．买卖合同自6月10日成立 C．买卖合同自6月1日成立 D．若卖方不能交付货物，应返还50万元

E．若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万

元

78．根据最高人民《关于民事诉讼证据的若干规

定》，当事人无需要举证证明的事实有（ ）。

A．太阳自东方升起，自西方落下

B．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险

C．人所共知的某企业偷工减料

D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实 E．已被人民生效裁判所确认的事实

79．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，的情形包

括（ ）。

A．约定的仲裁协议无效

C．适用法律确有错误

E．申请人死亡对国内仲裁而言，人民不予执行仲

裁裁决

B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围

D．原仲裁机构被撤销

80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有

（ ）。

A．只有注册以后才能执业 B．一次注册终生有效 C．均需接受继续教育

D．不得同时注册于两家不同的单位

E．均有各自的职业范围

2010年二级建造师考试《法规及相关知识》真题及答案解析

【答案】A

【解析】《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。本题属于因乙单位向

甲单位提出支付请求而中断的情形。

2.二级注册建造师注册证书有效期为（ ）年。

A．1 B．2 C．3 D．4 【答案】C

【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。初始注册证书与执业印章有效期为3

17 / 65

2010-11-3 15:56 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项

中，只有1个最符合题意）

1.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提

出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（ ）

A．中断 B．中止 C．终止 D．届满

年，延续注册的。注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册

有效期。

3.下列规范性文件中，效力最高的是（ ）。

A．行规 B．司法解释 C．地方性法规 D．行政规章 【答案】A

【解析】行规的效力低于和法律，地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行规；行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方规章，效力低于法律，行规，最高人民对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对审判有约束力。具有法律规范的性质。在司法实

践中具有重要的地位和作用。

4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行

管理或者服务而发生的债称为( )之债。

A．合同 B．侵权 C．不当得利 D．无因管理 【答案】D

【解析】无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规

定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。 5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押

权自（ ）时设立。 A．合同签订 B．备案 C．交付 D．登记 【答案】D

【解析】《物权法》规定了可以在建工程作为抵押物，同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，

抵押权自登记时设立。

6.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（ ）。

A．初始注册 B．年检注册 C．变更注册 D．增项注册

【答案】B

【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更

注册和增项注册四类。

7.某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（ ）%。

A．20 B．30 C．40 D．50 【答案】B

【解析】《建筑工程施工许可管理办法》第4条规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工

程合同价的30%。

8.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（ ）。

A．正在建造的航空器

B．土地所有权 C．生产原材料 D．荒地承包经营权

【答案】B

【解析】我国土地所有权属于国家，不得抵押，但土地

使用权可以抵押。

9.我国建筑业企业资质分为（ ）三个序列。 A．工程总承包，施工总承包和专业承包 B．工程总承包，专业分包和劳务分包 C．施工总承包，专业分包和劳务分包 D．施工总承包，专业承包和劳务分包

【答案】D

【解析】建筑业企业资质分为施工总承包，专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资

质类别。

10.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（ ）承

揽工程。

A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围

B．可以另一个建筑施工企业的名义 C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内 D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

【答案】C

【解析】承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承担工程，禁止建

18 / 65

筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承担工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质

证书，营业执照，以本企业的名义承担工程。 11.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（ ）。 A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并

书面通知招标人

B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文

件

C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经

提交的投标文件

D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没

收 【答案】A

【解析】投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招

标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 12.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（ ）公开进行。

A．任意时间 B．投标有效期内

C．提交投标文件截止时间的同一时间 D．提交投标文件截止时间之后三日内

【答案】C

【解析】开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预告

确定的地点。

13.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是

（ ）。

A．审查投标人资格

B．编制标底 C．组织开标 D．进行评标 【答案】D

【解析】D项，评标应由招标代理机构组织评标委员会

进行

14.根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安

全生产保障措施中的（ ）。

A．组织保障措施 B．管理保障措施

19 / 65

C．经济保障措施 D．技术保障措施

【答案】B

【解析】生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这是设备的日常管理工作，属于管理保

障措施中的物力资源管理范围。

15.书面评标报告作出后，中标人应由（ ）确定。

A．评标委员会 B．招标人 C．招标代理机构 D．招标投标管理机构

【答案】B

【解析】评标委员会提出书面评标报告后，招标人应根

据提供的书面评标报告确定中标人

16.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（ ）标准。

A．建设单位要求适用的 B．监理单位制定的 C．工程建设推荐的 D．工程建设行业 【答案】A

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第14条规定：\"工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准\"在实践中可能会存在合同中约定的标准高于强制性标准的情况，那时监理单位就不仅要审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否违法了，还要看一看是否违约，若违约也

不能批准施工单位的施工组织设计。

17.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保

险费由（ ）支付。 A．建设单位 B．总承包单位 C．分包单位

D．总承包和分包单位共同

【答案】B

【解析】意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位

支付的。

18.在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手

架，模板等自升式架设设施，必须由（ ）承担。

A．总承包单位 B．使用设备的分包单位 C．具有相应资质的单位 D．设备出租单位

【答案】C

【解析】根据施工起重机械和自升式架设设施的安全管理，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。 19.下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证

应当具备的安全生产条件是（ ）。

A．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许

可证

B．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业

人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C．施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆

迁进度符合施工要求

D．有保证工程质量和安全的具体措施

【答案】B

【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条，将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：1.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入；3.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；6.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；7.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；10.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位，环节的预防，监控措施和应急预案；9.有生产安全事故应急救援预案，应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救

援器材、设备；10.法律、法规规定的其他条件。 20.根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证

的有效期为（ ）年。

A．1

20 / 65

B．2 C．3 D．4 【答案】C

【解析】《安全生产许可证条例》第9条规定，\"安全生产许可证的有效期为3年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年\" 21.某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（ ）。

A．特别重大 B．重大 C．较大 D．一些 【答案】C

【解析】根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，这里所称的\"以上\"包括本数，所称\"以下\"不包

括本数。

22.依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在

（ ）时，应当向建设单位出具质量保修书。

A．工程价款结算完毕

B．施工完毕 C．提交工程竣工验收报告

D．竣工验收合格

【答案】C

【解析】《建设工程质量管理条例》第39和第2款规定，\"建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应当明

确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任\"

23.某工程设计文件需要作重大修改，则（ ）。 A．设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用

B．设计单位可直接进行修改 C．应由建设单位报原审批机关批准 D．须开专家论证会后，设计单位方可修改

【答案】C

【解析】建设工程勘察，设计文件内容需要作重大修改

的，建设单位应当报原审批机关批准后，方可修改 24.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（ ）组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或有关主管部门审定。

A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．设计单位 【答案】A

【解析】工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或

者有关主管部门审定

25.由建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各

自审批，编号和发布的标准，属于（ ）。

A．国家标准 B．行业标准 C．地方标准 D．企业标准 【答案】B

【解析】《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，《标准化法》第6条规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围

内统一的技术要求，可以制定行业标准。

26.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（ ）日前向工程所在地县及以上人员环境保护行政主管部门

申报。 A．10 B．15 C．20 D．30 【答案】B

【解析】在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污染的，施工单位必须在工程开

工15日以前向工程所在地县及以上地方环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施

的情况。

27.以下关于建筑节能的说法，错误的是（ ）。 A．企业可以制定严于国家标准的企业节能标准 B．国家实行固定资产项目节能评估和审查制度 C．不符合强制性节能标准的项目不得开工建设 D．省级建设主管部门可以制定低于行业标准

的地方建筑节能标准 【答案】D

【解析】建筑节能的国家标准，行业标准由建设主管部门组织制定，并依照法定程序发布，省、自治区、直辖市建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报标准化主管部门和建设主管部门备案，国家鼓励企业

制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。 28.建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（ ）审核，未经审核或经审核不合格的，不得

发放施工许可证，建设单位不得开工。

A．建设行政主管部门 B．消防机构 C．安全生产监管部门 D．规划行政主管部门

【答案】B

【解析】按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送消防机构审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不

得施工。

29.某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（ ）组成。

A．企业的法定代表人与劳动行政部门的代表 B．企业的工会代表与劳动行政部门的代表

C．企业的职工代表和企业代表

D．企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表

【答案】C

【解析】企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会

主任由工会成员或者双方推举的人员担任。

21 / 65

30.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在（ ）的期间范围内确

定。 A．15日 B．1个月 C．2个月 D．3个月 【答案】B

【解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动

合同，试用期不得超过6个月。

31.非全日制用工报酬结算支付周期最长为（ ）

A．7天 B．15天 C．20天 D．30天 【答案】B

【解析】非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式，非全日制用工劳动

报酬结算支付周期最长不得超过15日。 32.工程建设强制性标准由（ ）负责解释。

A．国家质量监督检验检疫总局 B．建设行政主管部门 C．省级建设行政主管部门

D．工程建设标准批准部门

【答案】D

【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术内容的解释，工程建设标准

批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。 33.根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（ ）

的滞纳金。 A．万分之五 B．千分之五 C．万分之三 D．千分之三 【答案】A

【解析】根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月，纳税人未按照规定期限缴

纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税

款万分之五的滞纳金。

34.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（ ）

A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌 B．某施工单位未按照合同约定工期竣工

C．因台风导致工程损害 D．某工程存在质量问题

【答案】A

【解析】建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物，悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人的损害的，属于特殊侵权行为，它的所有人或者管理人应当承担民事责任，但能

够证明自己没有过错的除外。

35.按照行政处罚法的规定，（ ）可以设定除人

身自由以外的行政处罚。

A．法律 B．行规 C．部门规章 D．地方性法规 【答案】B

【解析】根据行政处罚法的规定，法律可以设定各种行政处罚，人身自由的行政处罚，只能由法律设定；行规可以设定除了人身自由以外的行政处罚；地方性法规可以设定除人身自由，吊销企业营业执照以外的行政处罚；部、委员会制定的规章，省、自治区、直辖市和省、自治区所在地的市以及经批准的较大的市制定的规章可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚，罚款的数额分别由和省级及其常委会加以规定；除此之外，其他规范性文件

均不得设定行政处罚。

36.根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于（ ）。

A．双务合同 B．有偿合同 C．实践合同 D．要式合同 【答案】C

【解析】诺成合同是指当事人各方的意思表示一致即告成立的合同，如委托合同、勘察、设计合同等，实践合同，又称要物合同是指除双方当事人的意思表示一致以后，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同，定金合同等。 37.从性质上讲，施工企业的投标行为属于（ ）。

A．要约

22 / 65

B．要约邀请 C．承诺 D．询价 【答案】A

【解析】要约的概念，要约是希望和他人订立合同的意思表示。可见，要约是一方当事人以缔结合同为目的，向对

方当事人所作的意思表示。

38.下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（ ）。 A．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要

约人

B．撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人 C．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要

约人

D．撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人

【答案】C

【解析】承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人，即在承诺通知到达要约人之前到达要约人，所以此时承诺可以撤回。 39.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（ ） A．前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶

段

B．前者须主观故意，后者须主观过失 C．前者是侵权责任，后者是合同责任 D．前者无须约定，后者须有约定

【答案】

【解析】缔约过失责任是指一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使合同不成立，或者虽已成立但被确认无效或被撤销时，造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失，而依法应承担的民事责任，这种责任主要表现为赔偿责任，其一般发生在订立合同阶段，这是违约责任与缔约过失

责任的显著区别。

40.甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是

（ ）。

A．该供货合同成立 B．该供货合同已生效 C．该供货合同效力特定 D．该供货合同未成立

【答案】D

【解析】乙的回函对标的数量做出了实质性变更，应视为新要约，甲未作表示，即没有发出承诺，故合同不成立。

41.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公

司，则建筑公司处理该批模板的行为（ ）

A．无效 B．有效 C．效力特定 D．失效 【答案】B

【解析】无处分权人只能对财产享有占有、使用权，无处分权人处分他人财产与相对人订立的合同，经权利人追认或者无权处分权人订立合同后取得处分权的，该合同有效。 42.甲乙采购合同约定，甲方交付20%定金时，采购合同

生效，该合同是（ ） A．附生效时间的合同 B．附生效条件的合同 C．附解除条件的合同 D．附终止时间的合同

【答案】B

【解析】附条件合同是指在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作为合同效力发生或者消灭的根据的合同，根据条件对合同效力的影响，可将所附条

件分为生效条件和解除条件。

43.在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使（ ）

A．同时履行抗辩权 B．先履行抗辩权 C．不安抗辩权 D．先诉抗辩权 【答案】C

【解析】不安抗辩权是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行或信用，而拒绝履行合同的权

利。

44.根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道

撤销事由之日起（ ）年内行使撤销权。

A．1 B．2 C．5 D．20

23 / 65

【答案】A

【解析】《合同法》第75条规定：\"撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭\" 45.根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定

不明确的，推定为 A．变更 B．重新协定 C．原则上变更 D．未变更 【答案】B

46.合同的权利义务终止，不影响合同中（ ）条款的

效力。 A．履行时间 B．履行地点 C．争议解决 D．质量检验 【答案】C

【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和存在的解决争议方法的条款（如仲裁条款）的

效力。

47.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，

对方（ ）条款。 A．应当适用违约金 B．应当适用定金

C．可以选择适用违约金或者定金 D．可以同时适用违约金和定金

【答案】C

【解析】违约金存在于主合同之中，定金存在于从合同之中，它们可能单独存在，也可能同时存在，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违

约金或者定金条款。

48.主债权债务合同无效，担保合同（ ），但法律另

有规定的除外。 A．仍然有效 B．无效 C．在担保期间内有效

D．效力待定 【答案】B

【解析】担保是伴随着主债务的产生而产生的，因此，我们将担保合同称为从合同，而与之相对应的约定主债务的

合同则称为主合同，主合同中的债务人如果履行了主债务，

则主合同消失，相应的从合同也就自然消失了。 49.以下不属于民事纠纷处理方式的是

A．当事人自行和解

B．行政复议 C．行政机关调解 D．商事仲裁 【答案】B

【解析】建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种，分

别是和解、调解、仲裁、诉讼。

50.下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是（ ）

A．财产继承纠纷 B．劳动争议 C．婚姻纠纷 D．工程款纠纷 【答案】D

【解析】在我国，《中华人民共和国仲裁法》是调整和规范仲裁制度的基本法律，但《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即\"平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷、仲裁、劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整\"此外，根据《仲裁法》第3条的规定，下列纠纷不能仲裁： 1.婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷；2.依法应当由行政机关处理的行政争

议。

51.下列选项中，对调解的理解错误的是（ ） A．当事人庭外和解的，可以请求制作调解书

B．仲裁调解生效后产生执行效力 C．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解 D．在强制执行时不能制作调解书

【答案】C

【解析】仲裁调解是指仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式，仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力，

调解书经当事人签收后即发生法律效力。

52.在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是

（ ）的事实。 A．请求实体权益 B．免除自己法律责任 C．主张程序违法 D．对方承认 【答案】D

【解析】诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述

24 / 65

的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。根据最高人民《关于民事诉讼证据的若干规定》，对下列事实当事人无需举证证明：1.众所周知的事实；2.自然规律及定理；3.根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则能推定出的另一事实；4.已为有效公正文书所证明的事实。 53.根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担

保的方式是（ ） A．保证 B．抵押 C．留置 D．定金 【答案】A

【解析】保证是以保证人的保证承诺作为担保的，签订保证合同时并不涉及具体的财物，当债务人不能依主合同的

约定清偿债务时，保证人负有代为清偿债务责任。 54.民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中

不属于民事诉讼参加人的有（ ）

A．当事人代表 B．第三人 C．鉴定人 D．代理律师 【答案】A

【解析】民事诉讼是指人民在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、

勘验人等。

55.当事人、利害关系人认为人民的执行程序违反法

律规定的，可以向（ ）人民提出书面异议

A．原审 B．负责执行的 C．原告所在地 D．被告所在地 【答案】B

【解析】当事人、利害关系人认为执行和为违反法律规定的，可以向负责执行的人民提出书面异议，当事人、利害关系人提出书面异议的，人民应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回，当事人、利害关系人对规定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民申请复议。 56.当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民作出裁定的，由（ ）

A．仲裁委员会决定

B．合同履行地中级人民裁定 C．被告所在地中级人民裁定 D．仲裁委员会所在地中级人民裁定

【答案】D

【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方以仲裁协议的效力有异议请求人民裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民管辖，当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民管辖。

57.在下列选项中，不属于要式合同的是（ ）

A．建设工程设计合同 B．企业与银行之间的借款合同 C．法人之间签订的保证合同 D．自然人之间签订的借款合同

【答案】D

【解析】要式合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，例如，建设工程合同应当采用书面形式，就是要式合同，不要式合同是指法律或当事人不要求必须具备一定形式

的合同，实践中，以不要式合同居多。

58.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日

起（ ）内提出 A．三个月 B．六个月 C．一年 D．二年 【答案】B

【解析】仲裁裁决作出后，撤销仲裁裁决必须在法定的期限内提出撤销申请，我国仲裁法规定，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。 59.在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金额在（ ）万元人民币以上

的，必须进行招标。

A．50 B．100 C．150 D．200 【答案】A

【解析】《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的必须招标的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：1.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3.勘察、设

25 / 65

计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；4.单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准，

但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 60.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是

（ ）

A．建筑材料进场 B．建筑设备安装 C．隐蔽工程验收 D．工程竣工验收 【答案】D

【解析】工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签

字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 二、多项选择题（共20题 ，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，

本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 61.根据合同中的规定，建筑施工合同中约定出现因（ ）时免除自己责任的条款，该免责条款无效

A．合同履行结果只有对方受益 B．不可抗力造成对方财产损失 C．履行合同造成对方人身伤害 D． 对方不履行合同义务造成损失 E． 故意或重大过失造成对方财产损失

【答案】CE

【解析】合同中可以约定在一方违约的情况下免除其责任的条件，这个条款称为免责条款，免责条款并非全部有效。《合同法》第53条规定，合同中的下列免责条款无效：1.造成对方人身伤害的；2.因故意或者重人过失造成对方财产

损失的

62.建设工程竣工验收应当具备（ ）等条件 A．完整的技术档案资料和施工管理资料 B．工程所用的主要建筑材料，建筑构配件和设备等进

场试验报告

C．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合

格文件

D．已付清所有款项 E．有施工单位签署的工程保修书

【答案】ABCE

【解析】建设工程竣工验收是施工全过程的最后一道程序，是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核

投资效益，检验设计和施工质量的重要环节，建设工程竣工验收应当具备的条件有：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2.有完整的技术档案和施工管理资料；3.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告；4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合

格文件；5.有施工单位签署的工程保修书

63.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体

工程同时（ ） A．立项 B．审批 C．设计 D．施工 E．投产使用 【答案】CDE

【解析】所谓环境保护\"三同时\"制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时

施工、同时投产使用

.根据《劳动合同法》规定，下列属于用人单位不得解

除劳动合同的情形是

A． 在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的 B．在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5

年的

C．劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的

D．女职工在产期的

E．因工负伤被确认丧失劳动能力的

【答案】ABDE

【解析】用人单位不得解除劳动合同的情形有：1.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；2.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；3.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内；4.女职工在孕期、产期、哺乳期的；5.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；6.法律、行规规定的其

他情形

65.下列属于投标人之间串通投标的行为是（ ） A． 招标人在开标前开启投标文件，并将投票情况告知

其他投标情况告知其他投标人

B．投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、

低价位报价

C．投标人在投标时递交虚假业绩证明

D．投标人与招标人商定，在投票时压低标价，中标后

再给投标人额外补偿

E．投标人无进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

26 / 65

【答案】ADE

【解析】《工程建设项目施工招标投标办法》第47条规定，招标人与投标人串通投标行为包括：1.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；2.招标人向投标人泄露标底；3.招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；4.招标人预先内定中标人；

5.其他串通投标行为

67.发包人具有下列（ ）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请

求解除建设工程施工合同的，人民应予支持。

A．未按约定支付工程价款的

B．提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强

制性标准的

C．施工现场安装摄像设备全程监控

D．施工现场安排大量人员 E．不履行合同约定的协助义务的

【答案】ABE

【解析】发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1.未按约定支付工程价款的；2.提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的；3.不履行合同约定的协助义务的，上述三种情形均属于发包人违约。因此，合同解除后，发包人还要承

担违约责任。

68.按照合同法的规定，债权人转让权利应当通知债务

人，债权人转让权利的通知（ ）

A．不得自行撤销 B．有权自行撤销 C．经受让人同意可以撤销 D．经债务人同意可以撤销E．定金

【答案】AC

【解析】根据合同法第八十条的规定，债权人转让权利的，应当通知债务人，未经通知，该项转让对债务人不发生效力，债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的

除外。

69.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约

方应当承担的法定违约责任有（ ）

A．继续履行 B．采取补救措施 C．赔偿损失

27 / 65

D．支付违约金

E．定金 【答案】ABC

【解析】《合同法》第107条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履

行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 70.当事人提交给的以下材料中，不属于民事诉讼证

据的有（ ） A．建筑工程法规 B．建筑材料检验报告 C．工程竣工验收现场录像 D．双方往来的电子邮件

E．代理意见 【答案】AE

【解析】民事诉讼证据包括七种证据形式，即书证，物证，视听资料，证人证言，当事人陈述，鉴定结论，勘验笔

录。

71.某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托

代理权消灭的原因有（ ）

A．诉讼终结 B．当事人解除委托 C．代理人辞去委托 D．委托代理人死亡 E．委托代理人有过错 【答案】ABCD

【解析】委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托、代理人辞去委托、委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。 72.商事仲裁裁决生效后，应当向（ ）申请执行

A．作出裁决的仲裁委员会 B．申请人依据地的中给人民 C．被执行人住所地的中给人民 D．仲裁委员会所在地的中级人民 E．被执行财产所在地的中级人民

【答案】CD

【解析】《仲裁法解释》第二十九规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被除数执行的财产

在地的中级人民管辖。

73.人民审理行政案件，审判庭组成符合法律规定的

是（ ） A．审判员独任 B．审判员、员

C．审判员三人以上单数 D．审判员、陪审员三人以上单数

E．陪审员三人以上单数

【答案】CD

【解析】人民审理行政条件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭，合议庭成员，应当是3

人以上的单数。

74.根据《物权法》的相关规定，将（ ）作为抵押物

的，其抵押权自登记时设立 A．交通运输工程 B．正在施工匠建筑物 C．生产设备、原材料 D．正在加工的工程模板 E．建设用地使用权

【答案】BD

【解析】《物权法》规定了可以在建设工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，

抵押权自登记时设立。

75.建设单位的安全责任包括（ ） A．向施工单位提供地下管线资料

B．依法履行合同 C．提供安全生产费用 D．不推销劣质材料设备 E．对分包单位安全生产全面负责

【答案】ABCD

【解析】建设单位的安全责任主要包括：①向施工单位提供资料的责任；②依法履行合同的责任；③提供安全生产费用的责任；④不得推销劣质材料设备的责任；⑤提供安全施工措施资料的责任；⑥对拆除工程进行了备案的责任。 76.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若

分包工程出现质量问题时，应当由（ ） A．总承包单位单独向建设单位承担责任 B．分包单位单独向建设单位承担责任 C．总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任 D．总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任

E．分包单位向总承包单位承担责任

【答案】AE

【解析】建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其他分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包

工程的质量承担连带责任。

28 / 65

77.下列违约责任承担方式可以并用的有（ ）

A．赔偿损失与继续履行 B．实际发行与解除合同 C．定金与支付违约金 D．赔偿损失与修理、重作、更换

E．违约金与解除合同 【答案】ABDE

【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违

约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款 78.为保证案件的公正处理，民事诉讼规定了回避制度，下列人员中（ ）若与审理的案件有利害关系，应当回避

A．的员

B．勘验人 C．鉴定人 D．出庭的证人 E．被告方的诉讼代理人

【答案】ABC

【解析】根据《民事诉讼法》第45条规定，审判人员，员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避；①是本案当事人或者当事人，诉讼代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正

审理的。

79.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可

以

A．请求仲裁庭根据和解协议制作调解书 B． 请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书

C．撤回仲裁申请书 D．请求强制执行 E． 请求判决 【答案】BC

【解析】仲裁和解是指仲裁当事人通过协商，自行解决已提交仲裁的争议事项的拓为。《仲裁法》规定，当事人早班仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，则可以仍根据原仲裁协议申请仲裁，仲裁调解，是指在仲裁庭的主持下，仲裁当事人在自愿协商，互谅互让基础上达成协议从而解决纠纷的和

中制度。

80.可以提起行政复议的事项包括（ ）

A．行政处罚 B．行政强制措施

C．行政处分

D．行政机关对民事纠纷作出的调解

【答案】ABC

【解析】根据《行政复议法》第六条的规定，当事人可以申请复议的情形通常包括：①行政处罚；②行政强制措施；③行政许可；④认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的；⑤认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；⑥认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权

益的。

建设工程教育网整理

2008年二级建造师《施工管理》考题及答案

4．编制施工组织设计时，下列各项内容中应首先确定

的是（ ）。 A．施工平面图 B．施工进度计划 C．施工方案 D．施工准备工作计划

5．旁站监理员发现所述问题时，应向（ ）报告。

A．监理工程师 B．质检员 C．业主现场代表 D．项目技术负责人

背景（二）

为确保项目目标的实现和便于工程的组织管理，某市地铁一号线项目划分为建、车辆段、机电设备工程、前期工程、运营准备等子系统，甲公司承接了其中的土建施工任务。在项目结构分析阶段，甲公司确定并绘制了项目结构图、组织结构图、合同结构图和工作流程图等文件。根据项目的施工风险识别报告，甲公司选择了将工程地质条件风险向保险公司投保的做法。项目实施中出现进度滞后，经技术人员论证、项目经理决策，选用了一种新型施工机械替换原有施工机

械。

根据背景（二），回答下列问题。

6．下列影响该地铁项目目标实现的因素中，决定性的

因素是（ ）。 A．奖金 B．方法 C．组织 D．工具

7．对地铁项目各子系统的划分，是施工管理组织设计

工作中的（ ）。 A．质量责任划分 B．工作流程定义 C．项目结构分解 D．施工范围界定

8．反映组成该项目所有子系统的是（ ）。

A．项目结构图 B．组织结构图 C．合同结构图 D．工作流程图

9．甲公司向保险公司投保的做法，是风险响应策略中

的（ ）。 A．风险规避

29 / 65

2009-10-19 8:53 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项

中。只有1个最符合题意）

背景（一）

某施工企业承担了一幢六层房屋的施工任务。根据项目管理目标责任书中规定的各项职责，该工程的施工方项且经理组织有关人员完成了项目组织结构模式的确定、施工组织设计的编制等准备工作。在第二层施工时，旁站监理员发现施工人未按施工组织设计中的要求进行操作，存在质量隐

患。

根据背景（一），回答下列问题。

1．下列选项中，不是编制项目管理目标责任书依据的

是（ ）。 A．项目合同文件 B．项目管理实施规划 C．组织的管理制度 D．组织的经营方针和目标

2．施工方项目经理在本工程实施中具有的权限是

（ ）。

A．组建项目经理部 B．制订内部计酬方法

C．签订合同 D．选择分包方

3．项目组织结构模式反映了一个组织系统中（ ）。

A．各工作部门的管理职能分工 B．各组成部门之间的指令关系 C．各项工作之间的逻辑关系 D．各子系统的工作任务

B．风险自留 C．风险分散 D．风险转移

10．甲公司用新型施工机械替换原有施工机械的做法，

属于项目目标动态控制纠偏措施中的（ ）。

A．组织措施 B．管理措施 C．经济措施 D．技术措施 背景（三）

某土石方开挖工程采用工程量清单计价方式。建设工程施工合同约定：合同估计工程量30万立方米，单价35 元/立方米；完工后，按业主确认的工程量结算工程价款；当实际工程量超过估计工程量20％时，超过部分按30元/立方米结算。为控制施工成本，施工项目经理部制订了一系列管理措施：及时组织大型土石方开挖机械进出场，编制科学的施工作业计划，每班作业前做好施工机械检查，严格控制成本

开支，作好成本分析。

工程完工后，经业主确认的工程量为40万立方米，施

工项目经理部及时报送了有关索赔及结算资料。

根据背景（三），回答下列问题。

11．根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），大型土石方开挖机械进出场费用属于（ ）。

A．建筑安装工程机械使用费 B．建筑安装工程机械措施费

C．施工企业管理费 D．工程建设其他费用

12．施工项目经理部编制作业计划时，最便理的定额依

据是（ ）。 A．施工定额 B．预算定额 C．概算定额 D．概算指标

13．施工项目成本控制应贯穿项目全过程，具体是指

（ ）的阶段。

A．从施工投标开始直至竣工验收 B．从项目立项开始直至竣工验收 C．从项目开工开始直至保修期满 D．从基础施工开始到主体施工结束

14．从人工定额时间构成角度划分，每班作业前检查施

工机械所需的时间属于（ ）。

A．基本工作时间

B．准备结束工作时间 C．不可避免的中断时间 D．辅助工作时间

15．进行土石方开挖工程预算成本、目标成本和实际成

本的对比分析时，目标成本来自于 （ ）。

A．投标报价成本

B．施工任务单中填列的工程量与单价 C．项目经理部编制的施工预算 D．设计单位编制的设计概算

16．项目经理部在计算索赔费用时，准确程度最高的方

法是（ ）。 A．预算费用法 B．总费用法 C．修正的总费用法 D．实际费用法

17．工程竣工应结算的土石方开挖工程总价格为（ ）

万元。 A．1 200 B．1 350 C．1 380 D．1 400

20．基础分部工程单价（550元／立方米）构成中，不

包括工程施工所需的（ ）。

A．人工费 B．材料费 C．混凝土模板及支架费

D．施工管理费

21．基础分部工程所需钢材在使用前应进行物理和力学

性能检验，检验费用属于（ ）。 A．建筑安装工程材料费 B．建筑安装工程措施费 C．建筑安装工程企业管理费 D．工程建设其他费用

22．施工项目经理部现场办公室搭建费用应该从（ ）

中开支。

A．建筑安装工程材料费 B．施工企业管理费 C．建筑安装工程措施费 D．建设单位管理费

23．按成本计划的作用划分，施工项目经理部确定的基础分部工程成本计划值（400元/立方米）及其分解指标属于

（ ）成本计划。

30 / 65

A．战略性 B．竞争性 C．指导性 D．实施性 背景（五）

某工程总承包企业承接了某大型交通枢纽工程的项目总承包业务，并与业主签订了建设项目工程总承包合同。为了实现业主提出的建设总进度目标，工程总承包方开展了如

下一系列工作：

（1）分析和论证了总进度目标实现的可能性，编制了

总进度纲要论证文件；

（2）编制了项目总进度计划，形成了由不同编制深度、不同功能要求和不同计划周期的进度计划组成的进度计划

系统；

（3）明确了工程总承包方进度控制的目的和任务，提

出了进度控制的各种措施。 根据背景《五），回答下列问题。

24．建设工程项目的总进度自标是在项目的（ ）阶

段确定的。 A．决策 B．设计前准备 C．设计 D．施工

25．工程总承包方在进行项目总进度目标控制前，首先

应（ ）。

A．确定项目的总进度目标 B．分析和论证目标实现的可能性

C．明确进度控制的目的和任务 D．编制项目总进度计划

26．建设工程项目总进度目标论证的工作有：①确定项目的工作编码；②调查研究和收集资料；③进行项目结构分析；④进行进度计划系统的结构分析。其工作步骤为（ ）。

A．①-②-③-④ B．②-①-④-③ C．①-④-②-③ D．②-③-④-①

27．大型建设工程项目总进度论证的核心工作是（ ）。

A．明确进度控制的措施

B．分析影响施工进度且标实现的主要因素 C．通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性

D．编制各层（各级）进度计划

28．下列进度控制的各项措施中，属于组织措施的是

（ ）。

A．编制进度控制的工作流程

B．选择合理的合同结构，以避免过多合同界面而影响

工作的进度

C．分析影响进度的风险并采取相应措施，以减少进度

失衡的风险量

D．选择科学、合理的施工方案，对施工方案进行技术

经济分析并考虑其对进度的影响

背景（六）

某施工企业与业主签订了某工程的施工承包合同。经监理工程师审核批准的施工进度计划如图所示（时间单位：

天）。

根据背景（六），回答下列问题。

29．监理工程师审核批准的施工进度计划工期是（ ）

天。 A．210 B．245 C．280 D．300

30．上述施工网络计划中，外装修作业的最早开始时间

和最迟开始时间分别是（ ）天。

A．185和205 B．185和235 C．205和235 D．235和255

31 / 65

31．上述施工网络计划中，电梯安装及调试工作的总时

差为（ ）天。 A．30 B．60 C．90 D．120

32．下列关于网络计划的说法，正确的是（ ）。

A．一个网络计划只有一条关键线路 B．一个网络计划可能有多条关键线路 C．由非关键工作组成的线路称为非关键线路

D．网络计划中允许存在循环回路。 33．在网络计划中，关键工作是指（ ）。

A．总时差最小的工作 B．自由时差最小的工作 C．时标网络计划中无波形线的工作

D．持续时间最长的工作

34．双代号网络图中虚线表示（ ）。

A．资源消耗程度 B．工作的持续时间 C．工作之间的逻辑关系

D．非关键工作 背景（七）

某工业建筑工程的平面为圆形，施工测量精度要求较高，屋盖采用钢结构，部分钢材为国外进口，钢筋和水泥等主要材料为业主供应，施工单位负责检验。为保证工程质量，施工单位编制了详细的质量控制方案。对材料质量控制、测

量控制、技术交底等都提出了具体方案。 根据背景（七）。回答下列问题。

35．运到施工现场的材料、半成品或构配件等都应具有

产品（ ）和技术说明书。

A．出厂证 B．三包证 C．检验证 D．合格证

36．在影响施工质量的各个因素中，工程质量的基础是

（ ）。 A．施工管理 B．材料质量 C．施工工艺 D．施工方法

37．对进口钢筋的长度和直径进行测量检查属于（ ）

检验。

32 / 65

A．书面 B．外观 C．理化 D．无损

38．对进口钢材的检验程度应该是（ ）。

A．免检 B．抽检 C．全检 D．复检

39．施工测量控制方案应经过（ ）批准后实施。

A．项目经理 B．项目技术负责人 C．施工企业负责人 D．监理企业负责人

背景（八）

某钢结构工程；施工过程中发生了以下事件。 事件1：由于基础工程发生严重拖期，为了赶工，施工负责人未按质量标准进行控制和检验，导致混凝土模板严重

变形，为弥补缺陷，花费5万元。

事件2：由于采用的水准仪不准确，导致楼面标高和层

高错误，该缺陷无法弥补。 根据背景（八）。回答下列问题。

40.在施工过程中，施工测量复核结果应报送（ ）复

验确认后才能进行后续相关工序的施工。

A．项目经理 B．监理工程师 C．业主技术负责人 D．项目技术负责人

41.在钢结构工程施工前，应由项目技术人员编写技术交

底方案，并经（ ）批准后实施。

A．项目经理 B．监理单位技术负责人 C．施工单位技术负责人 D．项目技术负责人

42.在钢结构工程施工作业前，应由项目技术负责人向承

担施工的负责人进行（ ）技术交底。

A．书面 B．示范性 C．例行性 D．口头

43．钢结构吊装机械的使用应贯彻（ ）的使用管理

制度。

A．定时、定机、定人 B．定机、定人、定岗位职责 C．定人、定岗、定工作顺序 D．定时、定人、定工作顺序

44．从事故等级看，事件1属于（ ）质量事故。

A．一般 B．严重 C．重大 D．特别重大

45．从事故责任来看，事件1属于（ ）责任事故。

A．指导 B．操作 C．组织 D．技术

46.为了保证以后的施工不再发生类似事故，施工单位应

严格实行“三检”制度，即（ ）。 A．施工自检、监理复检、监督

B．自检、互检、交接检 C．预检、过程检、完工检 D．书面检验、实验检验、试验检验

背景（九）

某工业厂房建设项目，甲公司是施工总承包单位，乙公司是厂房钢结构安装劳务分包单位。在使用履带式吊车吊装该厂房吊车梁作业中，有一名安装工人高空附落，当场身亡，

事故调查时发现下列情况。

（1）事故发生前已经按施工方案采取了安全措施，其中包括在吊车梁两端的柱子上设置安全操作平台，柱子之间

没有钢丝安全绳等。

（2）事故发生经过是：该吊车梁吊装就位后，发现吊具脱勾装置失灵，该工人离开操作平台走到吊车梁上去摘勾，此时吊车司机误操作，突然起勾，导致吊车梁翻动，使

该工人坠落。

（3）该工人是乙公司职工，按规定接受过上岗安全技术教育，但未办理意外伤害保险，当天的安全技术交底记录上没有他的签名，坠落时身上佩带安全带，挂勾绳整齐地缠

绕腰间。

根据背景（九）。回答下列问题。

47．每天工作前，应对工人进行安全技术交底的责任人

是（ ）。 A．班组长 B．工长

C．乙公司项目负责人 D．甲公司项目部技术人员

48．我国相关安全生产法规定，必须为设备安装工人办

理意外伤害保险并支付保险费的责任人是（ ）。

A．项目建设单位

B．甲公司 C．乙公司 D．当地劳动部门

49．企业主管部门和劳动部门接到该事故的报告后，应

立即按系统逐级上报至（ ）。

A．企业负责人和企业所在地劳动部门、门

B．县、市企业主管部门和劳动部门 C．省、自治区、直辖市企业主管部门和劳动部门

D．有关主管部门、劳动部门

50．事故调查组认为该名死亡职工在事故中有不安全行

为，这是指（ ）。 A．未办理意外伤害保险

B．离开安全操作平台，到吊车梁上去摘勾 C．未在当天的安全技术交底记录上签字 D．没有将安全带持勾可靠地挂在安全绳上

背景（十）

某大型工程位于某市市郊，周围道路属一般路段，施工临时住宿、食堂均设置在现场围墙内。在开工前，施工单位制订了施工安全技术措施，并向有关人员进行了技术交底。由于工期较紧，施工单位向有关部门申请夜间施工，并承诺

保证文明施工。

根据背景（十）。回答下列问题。

51．根据施工安全技术交底制度，负责组织有关部门向项目经理部和分包商进行安全技术措施交底的是（ ）。

A．建设单位技术负责人 B．监理单位技术负责人 C．总承包单位的安全部门负责人

D．总承包单位的工程师

52．根据《建设工程施工现场管理规定》，该工程现场

围挡设置高度不宜低于（ ）米。

A．3 B．2.5 C．2 D．1.8

53．该工程的临时食堂，用餐人数在（ ）人以上，应设置简易有效的隔油池，使产生的污水经过隔油池后再排

人市政污水管内。

33 / 65

A．50 B．30 C．90 D．100

54．根据施工现场噪声污染国家标准《建筑施工场界噪声限值））（GB l2523---90）的规定，做夜间混凝土撑拦机

噪声限值为（ ）dB（A）o

A．50 B．55 C．65 D．75 背景（十一）

某综合楼建设项目，业主将整个土建工程发包给甲承包商，将机电安装工程发包给乙承包商，同时委托监理公司对该项目实施监理。业主分别与甲承包商、乙承包商根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF--99—0201）签订了施工承包合同。在业主与甲承包商签订的施工承包合同中约定，部分建筑材料、设备由业主供应。甲承包商将主体工程施工的劳动作业分包给丙劳务分包人完成。项目最终按期完工，甲承包商于4月1日向业主递交了竣工验收报告，业主因企业改制直到5月20日才组织竣工验收，验收通过。5月25日甲承包商取得了竣工验收证书，6月1日到建设行政主

管部门办理了有关备案手续。 根据背景（十一），回答下列问题。 55．该项目的施工承发包模式属于（ ）。

A．平行发包 B．施工总承包 C．施工总分包 D．施工总承包管理

56．该工程的实际竣工日期为（ ）。

A．4月1日 B．5月20日 C．5月25日 D．6月1日

57．在施工过程中，因甲承包商自身的原因导致了进度拖延，甲承包商按监理工程师的要求提出并实施了加快进度

的赶工措施，则（ ）。

A．甲承包商有权就赶工措施要求追加合同价款，监理

工程师对赶工措施的效果负责

B．甲承包商无权就赶工措施要求追加合同价款，但是

监理工程师对赶工措施的效果负责

C．甲承包商无权就赶工措施要求追加合同价款，监理

工程师不对赶工措施的效果负责

D．业主承担赶工措施所追加的合同价款，监理工程师

对赶工措施的效果负责

58．在外墙保温工程施工过程中，甲承包商按监理工程师的要求暂停施工后，监理工程师没有及时对甲承包商提出的复工申请作出答复，导致了甲承包商无法及时复工，则承

担违约责任的是（ ）。 A．监理工程师

B．业主 C．甲承包商 D．丙劳务分包人

59．业主供应的材料、设备使用前，负责检验或试验的

人和承担检验或试验费用的人分别是 （ ）。

A．业产和材料供应商 B．业主和甲承包商 C．监理工程师和业主 D．甲承包商和业主

60．在隐蔽工程施工过程中，承包人完成自检后，应在隐蔽前（ ）小时以书面形式通知监理工程师验收。

A．12 B．24 C．36 D．48 背景（十二）

甲承包商通过投标获得了某建设项目的施工总承包任务，并根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—99—0201）签订了总承包合同。甲承包商将主体结构工程的施工劳务分包给了乙劳务分包公司，并根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214）签订了劳务分包合同。总承包合同中对承发包双方的责任和义务等进行了约定，合同的计价方式为单价合同。在施工过程中，发生以下两起事

件。

事件l：2008年4月5日监理工程师在检查屋面防水工程施工质量时影响了施工的正常进行，检验结果不合格。 事件2：5月15日屋面工程施工完成后，监理工程师对屋面天沟某处的防水工程质量有疑虑，要求剥离重新检验。

甲承包商按要求进行了剥离，检验结果合格。 在施工过程中，甲承包商根据合同实施偏差分析的结果，采取了调整工作计划和调整工作流程等措施，纠正了合

同偏差，按计划完成了施工任务。 根据背景（十二），回答下列问题。

61．对于事件1，影响施工正常进行造成的损失由（ ）

承担。 A．甲承包商

34 / 65

B．监理工程师 C．业主

D．监理工程师或业主

62．对于事件2，下列关于合同责任承担表述正确的是

（ ）。

A．业主承担由此发生的全部追加合同价款，工期不予

顺延

B．业主承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包

人损失，工期顺延

C．甲承包商承担由此发生的全部费用，工期顺延 D．监理工程师承担由此发生的全部费用，工期顺延 63．劳务分包工作全部完成后，乙劳务分包公司应在甲承包商认可后（ ）天内，向甲承包商递交完整的结算资

料，申请办理最终结算。

A．7 B．14 C．21 D．28

．对于单价合同计价方式，确定结算工程款的依据是

（ ）。

A．实际工程量和实际单价 B．合同工程量和合同单价 C．实际工程量和合同单价 D．合同工程量和实际单价

65．与总价合同计价方式相比较，单价合同的特点是

（ ）。

A．业主的风险较小，承包人将承担较多的风险 B．评标时易于迅速确定最低报价的投标人 C．在施工进度上能极大地调动承包人的积极性 D．作业的协调工作量大，对投资控制不利 66． “调整工作计划”属于合同实施偏差处理措施中的

（ ）措施。 A．技术 B．组织 C．经济 D．合同 背景（十三）

某高层办公楼工程项目，由甲公前进行施工总承包，主体结构工程施工由甲公司自行承担，桩基工程、暖通工程、装饰装修工程等经业主同意由甲公司分包给其他施工单位施工。小张是甲公司总承包项目部唯一的专职档案管理员，在进行施工文件立卷时，将绝密、机密、秘密三种不同密级

35 / 65

的文件列入同一案卷（保密卷）。 根据背景（十三），回答下列问题。 67．小张的主要工作职责应该是（ ）。 A．收集、整理、管理本项目范围内的所有信息 B．将主体结构工程施工形成的工程文件整理、立卷后

移交建设单位

C．收集、汇总本单位和各分包单位形成的工程档案，

立卷后及时间向建设单位移交

D．收集、整理本项目的工程文件，立卷后及时向地方

城建档案部门移交

68．分包单位提出挖孔灌注桩工程使用的钢筋要进行材

料代换，其工程洽商应（ ）。 A．由该分包单位向设计单位提出 B．由该分包单位向监理单位提出 C．通过监理单位审查后办 D．通过总承包单位审查后办理

69．本项目的暖通工程和装饰装修工程之间进行工程交接，《交接检查记录》中的“见证单位”应为（ ）。

A．质监部门 B．建设单位 C．监理单位 D．总承包单位

70．本工程施工文件的密级应（ ）。

A．定为绝密 B．定为机密 C．定为秘密

D．按其篇幅最大的文件的密级决定

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选,

本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

背景（十四）

某工业建筑工程项目，按产品类别分为3个子系统，计划投产时间各不相同；每个子系统均由原料、制造、成品等车间组成，能源介质、总图运输、生活办公等公共辅助设施则为各子系统共用；整个项目由一个施工企业承担施工总承包，有若干个分包单位参与施工；总承包项目部设立了综合

信息管理组，负责施工方信息管理工作。 根据背景（十四）。回答以下列问题。

71．综合信息管理组的主要主要务是负责本施工项目实

施过程中的信息管理，其内容包括（ ）。 A．建立基于互联网的企业管理信息系统

B．实现建设项目管理信息化

C．收集、整理本项目范围内的有关信息，含汇总、整

理各分包人的相关信息

D．适应施工项目管理的需要，为预测未来和正确决策

提供依据

E．提高施工管理水平

72．针对该项目的特点，进行项目结构分解应考虑的因

素和原则有（ ）。 A．考虑项目的组成 B．考虑施工总体部署 C．考虑总、分包关系和合同结构

D．有利于工程交工验收 E．有利于项目目标控制

73．该总承包单位的项目管理工作涉及项目的（ ）

阶段。 A．可行性研究

B．设计 C．动用前准备 D．保修 E．运营

74．综合信息管理组要对收集到的相关信息进行归类整

理，属于施工记录信息的内容包括（ ）。

A．施工日志 B．施工进度计划表 C．施工质量检查记录 D．工程进度款支付记录 E．材料设备进场记录

75．项目竣工验收信息主要包括（ ）。

A．施工项目质量合格证书 B．单位工程交工质量核定表

C．施工成本分析表 D．施工技术资料移交表 E．主要材料消耗统计表

背景（十五）

某建设工程采用工程量清单计价方式计价，根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206）和《建设工程工程时清单计价规范》（GB 50500--2003）组价。施工招标过程中，投标人在研究招标文件后认为，招标范围内的一个主要分部分项工程采用了新工艺，无现成可以参考的成本和报

价，需要单独测算其综合单价。 根据背景（十五），回答下列问题。 76．建设工程工程量清单的主要作用有（ ）。

A．为投标竞争提供一个平等的基础

36 / 65

B．为控制施工图设计提供依据 C．为施工招投标计价提供依据 D．为工程进度款支付提供依据

E．为工程索赔提供依据

77．投标人测算采用新工艺的分部分项工程综合单价

时，正确的做法有（ ）。

A．新工艺试验鉴定费用计人建筑安装工程材料费 B．人工、材料、施工机械消耗量应根据企业定额或者

参照地方或行业定额确定

C．人工、材料、施工机械台班单价应通过市场调查和

询价确定

D．综合单价中应包括建筑安装工程营业税 E．新工艺施工可能的风险费应计入综合单价 78．可以作为建筑安装工程利润计算基数的有（ ）。

A．直接工程费 B．直接费和间接费之和 C．人工费和机械费之和 D．人工费和材料费之和

E．人工费

79．分部分项工程材料费的构成包括（ ）等。

A．材料原价或供应价格

B．材料运杂费 C．不可避免的运输损耗费 D．周转材料摊销费 E．材料采购及保管费

80．投标人填列有关清单计价表时，不能自主报价，只

能根据业主提供的资料填列的费用项目有（ ）。

A．施工项目费 B．人工费 C．建设项目预留金 D．指定分包工程费 E．总承包服务费 场景（十六）

某工程项目施工采用《施工合同条件》，工期为15个月。承包方投标所报工期为13个月。合同总价确定为8000万元。合同约定：实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价：拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰。最高拖延工期赔偿限额为合同总价的10%；若能提前竣工，

每提前l天的奖金合同总价的1‰计算。

承包方开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度

计划如下图所示。

施工过程中发生了以下4个事件，致使承包人完成该项

目的施工实际用了15个月。

（1）事件1：A、C两项工作为土方工程，工程量均为16万m3，土方工程的合同单价为16元/ m3。实际工程量与估计工程量相等，按计划进行4个月后，总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同，计划持续时间4个月，工程量为32万m3。N工作在B和C工作完成后开始施工，且为H和G的紧前工作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后，确定的土方变更单价为14元/m3。承包单位按计划用4个月完成。3项土方工程均租用1台机械开挖，机械租赁费为1万元/（月·台）。由于承包人的原因，N工作实际用了

4.5个月。

（2）事件2：F工作，因设计变更等待新图纸延误1个

月。

（3）事件3：C工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成，其中0.5个月的日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度，按合同专用条款的界定为风险事

件。

（4）事件4：H工作由于分包单位施工的工程质量不合

格造成返工，实际5.5个月完成。

由于以上事件，承包单位提出以下索赔要求： （1）顺延工期6.5个月。理由是：完成N工作4个月；变更设计图纸延误1个月；连续降雨属于不利的条件和障碍影响1个月；监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质

量应补偿工期0.5个月。

（2）N工作的费用补偿=16元/m×32万m3=512万元。 （3）由于第5个月后才能开始N工作的施工，要求补偿5个月的机械闲置费5月*1万元/（月·台）=5万元。

根据场景（十六），回答下列问题：

3

D．①～②～④～⑤～⑦～⑥～⑧

E．①～②～④～⑧

82.关于机械设备闲置时间说法中，准确的是（ ）。 A．按照原进度计划安排，土方机械闲置时间为0 B．按照现在的进度计划，土方机械闲置时间为0 C．按照原进度计划安排，土方机械闲置时间为2个月 D．按照现在的进度计划，土方机械闲置时间为1个月 E．按照现在的进度计划，土方机械闲置时间为2个月

83.下列说法正确的是（ ）。

A．A是关键工作 B．C是关键工作 C．F是关键工作 D．F是非关键工作 E．H是非关键工作

84.工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键

线路是指（ ）的线路。 A．时标网络计划中没有波形线 B．双代号网络计划中没有虚箭线

C．单代号网络计划中各关键工作之间的时间间隔均为

零

D．单代号网络计划中各工作自由时差为零

E．双代号网络计划中线路长度最长

场景（十七）

某建设工程项目由一家已通过GB/T19000－2000质量管理体系认证的施工企业进行施工承包。在施工准备阶段，施工单位建立了严格的质量保证体系，制订了详细的质量保证工作计划，对每个分部分项工程都制订了事前、事中和事

后控制措施，确定了质量检查方法。 根据场景（十七），回答下列问题：

85.在施工质量保证体系中，施工质量计划应根据（ ）

81.上述施工进度网络计划中，关键线路为（ ）。

A．①～②～③～⑥～⑦～⑧ B．①～②～③～⑤～⑦～⑧ C．①～②～④～⑤～⑦～⑧

37 / 65

编制。 A．企业目标 B．项目质量目标

C．企业质量手册 D．项目组织手册 E．项目成本计划

86.在进行施工质量检查时，检查墙面是否平整可以用

（ ）等方法。 A．直尺靠 B．线锤吊线检查

C．目测 D．手摸 E．工具敲击

87.事中质量控制的内容包括（ ）。 A．对质量活动的行为进行约束 B．对质量活动的过程进行监督控制 C．对质量活动的结果进行监督控制

D．对质量偏差进行纠正 E．对质量评价过程的控制

场景（十八）

2007年10月21日，某建筑工地发生了一起安全生产事故：有5名工人正在3米深的管沟中施工，现场没有安全生产管理人员，一台混凝土运输汽车在沟边经过，管沟壁塌方致使汽车侧翻在管沟中，造成1名工人当场死亡、4人受伤。事发后，建设行政主管部门到施工现场进行检查，发现施工现场安全保证体系不健全，临时用电设备、安全设施不符合规定，现场存在焚烧废弃模板现象，存在重大安全隐患，当

即下达了整改通知单。

根据场景（十八），回答下列问题：

88.对建设行政主管部门检查中发现存在安全隐患的设施设备，施工单位要进行整改处置，并且要做到（ ）的要

求。

A．定整改责任人 B．定整改措施 C．定整改监督人 D．定整改完成时间 E．定整改验收人

.根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB41—86）

规定，伤亡事故按伤害程度分为（ ）。

A．轻伤 B．重伤 C．死亡 D．群死群伤 E．致残

90.施工安全保证体系的构成包括施工安全的（ ）保证

体系。 A．组织 B．管理 C．制度 D．监督 E．信息 场景（十九）

某广播电视中心工程，发包人与承包人根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－99－0201）签订了施工承包合同。因急于开工且地质条件复杂，基础工程（含土方开挖）部分采用成本加酬金计价方式，其他部分采用单价合同计价方式。承包人与钢结构分包人根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF－2003－0213）签订了屋面钢结构安装专业分包合同。在工程实施过程中，发生了如下暂停施

工事件：

事件1：在土方开挖时，基坑东南角实际的地质条件与勘察报告严重不符，需停工复勘，并进行设计修改； 事件2：施工现场临时用电敷设情况与承包人报送的临

时用电专项方案不符，需停工整改；

事件3：运送渣土严重污染了临近城市道路，影响了市

容，被部门查处，需停工整改；

事件4：发包人提供的预制管桩桩头有质量问题需处理； 事件5：发包人为了确保项目能按期启用，要求承包人

调整已经被确认的施工方案。

发生了上述事件后，承包人及时向监理工程师提交了索

赔意向通知，要求发包人给予补偿。 根据场景（十九），回答下列问题：

91.下列各项中，属于承包人责任和义务的有（ ）。

A．负责对分包人的管理

B．办理有关环境保护、安全文明施工手续 C．办理临时用地、中断道路交通的申请批准手续

D．搭建邻近现场古树防护网架 E．安全施工，保证施工人员的安全、健康 92.下列各项中，属于分包人责任和义务的是（ ）。 A．保证施工期间分包工程施工所要求的通道畅通 B．组织分包工程的图纸会审和施工技术交底

C．直接接受监理工程师的指令

D．按约定时间向承包人提交详细的施工组织设计

E．负责已完分包工程的成品保护工作

93.在所发生的各项停工事件中，应由发包人承担责任的

有（ ）。 A．事件1

38 / 65

B．事件2 C．事件3 D．事件4 E．事件5

94.基础工程采用成本加酬金计价方式，在签订合同时业

主和承包商应特别注意的事项包括（ ）。 A．在合同中必须明确酬金的支付时间和金额百分比 B．在合同中必须明确发生工程变更时酬金支付的调整

方式

C．应列出工程费用清单

D．要规定一套详细的与工程现场有关的数据记录、信

息存储的格式和方法

E．必须完整而明确地规定承包商的工作

95.承包人发出的索赔意向通知应包括的内容有（ ）。

A．索赔事件发生的时间、地点

B．索赔事件的发展动态 C．索赔依据和理由

D．承包人为该索赔事件付出的努力和附加开支

E．要求费用或工期补偿的数量

参 一、单项选择题 1-5.BBBCA 6-10.CCADD 11-15．BAABC 16-20．DCDAC 21-25．ACCAB 26-30．DCADA 31-35．CBACD 36-40．BBCBB 41-45．DABBB 46-50．BACAB 51-55．DDDBA 56-60．ACBDD 61-65．ABBCD 66-70．BCDDA

二、多项选择题

71.BCDE 72.ABCE 73.BC 74.ACE 75.ABD 76.ACDE 77.ACE 78.BCE 79.ABCE 80.CD 81.AE 82.AB 83.ABC 84.ACE 85.BC 86.AC 87.ABC 88.ABDE .ABC 90.ACE 91.ADE 92.DE 93.ADE 94.ABCD 95.ABC

2009年二级建造师《施工管理》考题及答案

2010-6-18 19:44 【大 中 小】【打印】【我要纠错】

2009年度全国二级建造师执业资格考试 《建设工程施工管理》试卷及答案

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项

中，只有1个最符合题意）

1．编制项目建议书属于建设工程项目全寿命周期

（ ）。

A．决策阶段的工作 B．实施阶段的工作 C．设计准备阶段的工作 D．施工阶段的工作

2．在建设工程施工总承包管理模式下，施工分包合同

的主体一般是施工分包方和项目（ ）。

A．总承包管理方

B．业主方 C．设计方 D．咨询机构

3．某住宅小区工程施工前，施工项目管理机构绘制了

如下框图。该图是（ ）。

A．项目结构图 B．组织结构图 C．工作流程图 D．合同结构图

4．组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间

或各元素之间的（ ）。

A．逻辑关系 B．协作关系 C．合同关系 D．指令关系

39 / 65

5．下图反映的是某建设项目业主、项目总承包人、分包人之间的（ ）。

A．协作关系 C．管理关系 B．指令关系 D．合同关系

6．施工项目管理机构编制项目管理任务分工表之前要

完成的工作是（ ）。

A．明确各项管理工作的工作流程 B．落实各工作部门的具体人员 C．对项目管理任务进行详细分解 D．对各项管理工作的执行情况进行检查 7．某建设工程项目施工前，业主方制定了工程款支付审批程序：施工方申报-监理方审批-业主现场代表审查-业主项目负责人审核-业主分管副经理审批支付。该程序属于

（ ）。

A．成本控制工作流程 B．投资控制工作流程 C．信息处理工作流程 D．物资采购工作流程

8．对整个建设工程项目的施工进行战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文件是（ ）。

A．施工总平面图 B．施工组织总设计

C．施工部署及施工方案 D．施工图设计文件

9．施工项目技术负责人每天在施工日志上对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于项目目标动态控制过

程中（ ）的工作。 A．准备阶段 B．收集项目实际值 C．进行目标计划值和实际值比较

D．纠偏环节

10．在施工成本动态控制过程中，当对工程合同价与实际施工成本、工程款支付进行比较时，成本的计划值是

（ ）。 A．工程合同价 B．实际施工成本 C．工程款支付额 D．施工图预算

11．施工企业项目经理是（ ）。

A．项目的全权负责人 B．项目法定代表人 C．施工合同当事人 D．项目管理班子的负责人

12．按照《建设工程项目管理规范》（GB／T50326--2006）中风险评估等级，下图所示的事件风险量区域中，风险等级

最低的区域是（ ）。

40 / 65

A．风险区A C．风险区C B．风险区B D．风险区D

13．下列建设工程施工风险因素中，属于组织风险的是

（ ）。

A．承包人管理人员的能力 B．公用防火设施的可用性

C．岩土地质条件 D．工程机械的稳定性

14．《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担（ ）。

A．领导责任 B．经济责任 C．监理责任 D．刑事责任

15．下列各项工作任务，属于施工准备阶段建设监理工

作任务的是（ ）。

A．审查施工单位选择的分包单位的资质 B．组织设计单位向施工单位进行技术交底

C．编制单位工程施工组织设计 D．检查和确认运到现场的材料的质量

16．按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206

号），建筑安装工程费用的组成为（ ）。 A．直接工程费+间接费+规费+利润+税金 B．直接工程费+企业管理费+措施费+利润+税金

C．直接费+间接费+规费+利润+税金

D．直接工程费+措施费十企业管理费+规费+利润+税金

17．下列建筑安装工程费用，属于材料费的是（ ）。 A．对建筑构件进行一般鉴定、检查所发生的费用

B．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费

C．搭建临时设施所耗材料费 D．跳板、脚手架等的摊销费

18．某施工项目地下水位较高，需要人工降水，由此产

生的费用属于（ ）。 A．不可预见费 B．措施费 C．营业外支出 D．管理费

19．在建筑安装工程费用的项目组成中，工具用具使用

费属于（ ）。 A．施工机械使用费

B．材料费 C．措施费 D．企业管理费

20．某混凝土工程直接工程费为100万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中措施费为直接工程费的5％，间接费费率为8％，利润率为4％，综合税率为3.41％。则

该工程的建筑安装工程含税造价为（ ）万元。

A．117.93 B．120.99 C．121.96 D．122.10

21．下列定额中，属于企业定额性质的是（ ）。

A．施工定额 B．预算定额 C．概算定额 D．概算指标

41 / 65

22．在工人工作时间消耗的分类中，必须消耗的工作时

间不应包括（ ）。 A．有效工作时间 B．休息时间 C．不可避免中断时间 D．偶然工作时间

23．某施工机械的台班产量为500 ㎡，与之配合的工人

小组有4人，则人工定额为（ ）。

A．0.2工日／㎡ B．0.8工日／㎡ C．0.2工日／100 ㎡ D．0.8工日／100 ㎡

24．施工成本管理的每一个环节都是相互联系和相互作

用的，其中（ ）是成本决策的前提。

A．成本预测 B．成本计划 C．成本核算 D．成本考核

25．实施性施工成本计划应当以（ ）为主要依据编

制。 A．预算定额 B．施工定额 C．概算定额 D．估算指标

26．下列有关施工预算和施工图预算的说法，正确的是

（ ）。

A．施工预算的编制以预算定额为主要依据

B．施工预算是投标报价的主要依据

C．施工图预算既适用于建设单位，也适用于施工单位 D．施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件 27．下列施工成本控制依据中，能提供工程实际完成量

及工程款实际支付情况的是（ ）。

A．工程承包合同 B．施工成本计划 C．进度报告 D．工程变更文件

28．确定施工成本偏差的严重性和偏差产生的原因，是

施工成本控制过程中（ ）阶段要解决的问题。

A．比较 B．分析 C．预测 D．纠偏

29．用曲线法进行施工成本偏差分析时，在检测时间点上已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向

距离表示（ ）。 A．累计费用偏差 B．累计进度偏差 C．局部进度偏差 D．局部费用偏差

30．某混凝土工程，工程量清单的工程量为2000 ㎡，合同约定的综合单价为400元／㎡，当实际工程量超过清单工程量10％时可调整单价，调整系数为0.9。工程结束时实际工程量为2400 ㎡，则该混凝土工程的结算价款是（ ）

万元。 A．96.0 B．86.4 C．94.4 D．95.2

31．根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF99-0201），若合同中约定有工程预付款，则预付时间应（ ）。

A．不迟于约定的开工日期前7天 B．不迟于约定的开工日期前30天 C．不迟于实际开工以后的7天 D．不迟于首次支付工程款前7天

32．建设工程项目的总进度目标是在项目的（ ）阶

段确定的。 A．决策 B．设计 C．招标 D．施工

33．业主方项目进度控制的任务是控制（ ）的进度。

A．项目设计阶段 B．整个项目实施阶段 C．项目施工阶段 D．整个项目决策阶段

34．下列施工进度计划中，属于实施性施工进度计划的

是（ ）。 A．施工总进度计划 B．单体工程施工进度计划 C．项目年度施工计划 D．项目月度施工计划

35．编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。 A．分解承包合同规定的进度目标，确定控制节点的进

度目标

42 / 65

B．指导施工班组的作业安排 C．确定承包合同的工期目标 D．参与投标竞争，提高投标竞争力 36．横道图计划的特点之一是（ ）。

A．适用于大的进度计划系统 B．能方便地确定关键工作 C．工作之间的逻辑关系不易表达清楚 D．计划调整只能采用计算机进行

37．在工程网络计划中，关键工作是指网络计划中

（ ）。

A．总时差为零的工作 B．总时差最小的工作 C．自由时差为零的工作 D．自由时差最小的工作

38．某单代号网络计划如下图所示，工作D的自由时差

为（ ）。

A．0 B．1 C．2 D．3

39．某施工项目部决定将原来的横道图进度计划改为网络进度计划进行进度控制，以避免工作之间出现不协调情

况。该项进度控制措施属于（ ）。

A．组织措施 B．管理措施 C．经济措施 D．技术措施

40．工程项目的质量终检存在一定的局限性，因此施工

质量控制应重视（ ）。 A．竣工预验收 B．竣工验收 C．过程控制 D．事后控制

41．在工程项目施工质量管理中，起决定性作用的影响

因素是（ ）。 A．人

43 / 65

B．材料 C．机械 D．方法

42．施工企业质量管理体系文件中，阐明质量、质

量体系等的文件是（ ）。

A．质量手册 B．程序文件 C．质量计划 D．质量记录

43．对进入施工现场的钢筋取样后进行力学性能检测，

属于施工质量控制方法中的（ ）。

A．目测法 B．实测法 C．试验法 D．无损检验法

44．某基础工程一次连续浇筑同配合比的混凝土1100㎡，按规定该基础工程的混凝土每（ ）㎡取样不得少予

一次。 A．100 B．200 C．300 D．400

45．对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩所形成的地基及复合地基，应采用

（ ）进行检验。 A．静载荷试验的方法

B．低应变法 C．高应变法 D．动载荷试验的方法

46．检验批质量验收时，认定其为质量合格的条件之一

是主控项目质量（ ）。 A．抽检合格率至少达到85％ B．抽检合格率至少达到90％ C．抽检合格率至少达到95％ D．全部符合有关专业工程验收规范的规定 47．某工程的质量事故，造成人员死亡4人、直接经济

损失20万元。则该事故属于（ ）。

A．一般质量事故 B．重大质量事故 C．严重质量事故 D．特别重大事故

48．某混凝土结构工程施工完成2个月后，发现表面有宽度0.25 mm的裂缝，经鉴定其不影响结构安全和使用，对

此质量问题，恰当的处理方式是（ ）。

A．修补处理 B．加固处理 C．返工处理 D．不作处理

49．对建设工程质量进行监督的主要手段是施工许

可制度和（ ）制度。 A．实体检测 B．竣工验收备案 C．施工方案审查 D．验收会议

50．施工安全技术保证体系包括：①安全可靠性技术；②安全保（排）险技术；③安全限控技术；④安全保护技术四个保证环节。该体系从第一关到第四关的排列顺序是

（ ）。 A．①③②④ B．②④①⑧ C．③④①② D．④①②③

51．实行总分包模式的施工项目，对分包项目安全计划

的管理方式是（ ）。

44 / 65

A．分包人编制后直接报送业主，业主负责管理 B．分包人编制后直接报送监理方，监理方负责管理 C．纳入总包项目安全计划，分包人服从总承包人的管

理

D．分包人自行编制分包项目安全计划，并自行负责管

理

52．建筑施工企业的三级安全教育是指（ ）。 A．公司层教育、项目部教育、作业班组教育

B．进场教育、作业前教育、上岗教育 C．最高领导教育、项目经理教育、班组长教育 D．最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育 53．我国对安全生产的监督管理机制是（ ）。

A．综合管理

B．综合管理和部门管理相结合 C．综合管理为主，部门管理为辅 D．部门管理为主，综合管理为辅

54．根据GB／T24001（中国环境管理体系）-SO14001标准的应用原则，在组织的管理体系中，环境管理体系

（ ）。

A．应在组织整个管理体系之外存在 B．不必成为的管理系统，应纳入组织整个管理体

系中

C．应融入组织的质量和职业健康安全管理体系中 D．应在组织的整个管理体系之上，作为其他管理体系

的基础

55．施工现场发生安全事故后，首先应该做的工作是

（ ）。 A．进行事故调查 B．对事故责任者进行处理 C．抢救伤员，排除险情 D．编写事故调查报告并上报

56．某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了21周。根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB41-86），

该工人的伤害程度为（ ）。

A．轻伤 B．重伤 C．职业病 D．失能伤害

57．根据《建设工程施工现场管理规定》，对施工现场

泥浆水进行处理的要求是（ ）。

A．未经处理可直接排入河流，但不得直接排入城市排

水设施

B．未经处理不得直接排入城市排水设施和河流 C．在无其他污染物的情况下，可直接排入城市排水设

施和河流

D．在泥浆水中不合砂石的情况下，可直接排入城市排

水设施和河流

58．施工平行承发包模式在合同管理方面的特点是

（ ）。

A．施工单位数量较少，对业主合同管理有利 B．业主只需要一次招标，合同管理量较小 C．业主要负责对多个合同的跟踪管理，工作量较大 D．符合\"他人控制\"原则，对业主合同管理有利 59．某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务，则其可

通过（ ）。

A．监理单位委托取得任务 B．投标竞争取得任务 C．施工总承包人委托取得任务

D．自行分配取得任务

60．根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF99-0201），发包人提供给承包人的地质勘察资料和水文气象资料的准

确性应由（ ）负责。 A．监理单位 B．发包人 C．承包人 D．设计单位

61．一般情况下，验收合格工程的实际竣工日期为

（ ）。

A．组织工程竣工验收的日期 B．承包人实际完成工程的日期 C．承包人提交竣工验收申请报告的日期 D．工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期 62．现场监理工程师检查发现业主指定分包人施工的防水工程存在质量问题，对此质量问题发出整改指令的正确做

法是（ ）。

A．业主向分包人发出质量问题整改通知单 B．监理方向分包人发出质量问题联系单 C．监理方向总承包人发出监理通知单 D．监理方向业主发出监理工作联系单

．下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同是

（ ）。 A．固定单价合同 B．成本加固定费用合同 C．最大成本加费用合同 D．固定总价合同

65．某施工合同实施过程中出现了偏差，经过偏差分析后，承包人采取了夜间加班、增加劳动力投入等措施。这种

调整措施属于（ ）。 A．组织措施

45 / 65

B．技术措施 C．经济措施 D．合同措施

66．施工合同履行过程中发生工程变更时，应由（ ）

向承包人发出变更指令。

A．项目业主 B．设计单位 C．监理方 D．变更提出方

67．下列情形中，承包人不可以提起索赔的事件是

（ ）。

A．法规变化

B．对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格

C．因工程变更造成的时间损失 D．不可抗力导致承包人的设备损坏

68．工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要

做的工作是（ ）。

A．向监理工程师提交索赔证据

B．提出索赔意向通知 C．提交索赔报告

D．与业主就索赔事项进行谈判

划和施工平面图

E．只有在编制施工总进度计划后才可制订施工方案

73．根据《建设工程项目管理规范》（GB／T50326--2006），项目经理的权限有（ ）。

A．全权负责组建项目经理部 B．主持项目经理部工作 C．制订项目内部计酬办法 D．决定项目分包人

E．在授权范围内协调项目内外关系

74．工程项目施工风险管理过程中，风险识别工作包括

69．工程项目信息管理的核心指导文件是（ ）。

A．信息编码体系 B．信息分类标准 C．信息管理手册 D．信息处理方法

70．下列工程施工技术资料中，不属于施工记录文件的

是（ ）。

A．工程定位测量检查记录

B．沉降观测记录 C．施工检查记录 D．交接检查记录

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，

本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 71．下列关于施工文件立卷的表述，正确的有（ ）。 A．一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按

单位工程立卷

B．案卷内不应有重份文件，不同载体的文件应分别组

卷

C．卷内图纸应按专业排列，同专业图纸按图号顺序排

列

D．卷内备考表排列在卷内文件的尾页之前 E．案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的

内容

72．下列有关施工组织设计的表述，正确的有（ ）。 A．施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的

全面安排

B．单位工程施工组织设计是指导分部分项工程施工的

依据

C．只有在编制施工总进度计划后才可编制资源需求量

计划

D．对于简单工程，可以只编制施工方案及施工进度计

46 / 65

（ ）。

A．收集与施工风险有关的信息

B．确定风险因素 C．分析风险因素发生的概率 D．分析各种风险的损失量 E．编制施工风险识别报告

75．下列费用中，属于建筑安装工程措施费的有（ ）。

A．社会保障费 B．环境保护费 C．文明施工费 D．安全施工费 E．工程排污费

76．按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008），其他项目清单一般包括（ ）。

A．暂估价 B．计日工 C．暂列金额 D．总承包服务费 E．工程排污费

77．制定材料消耗定额时，确定材料净用量的方法有

（ ）。 A．理论计算法 B．测定法 C．图纸计算法 D．评估法 E．经验法

78．编制施工成本计划时，施工成本包括（ ）。

A．直接工程费 B．措施费 C．规费 D．企业管理费

E．税金

（ 79．施工成本分析的基本方法有（ ）。

A．比较法 B．比率法 C．平衡法 C．用直尺检查地面的平整度 D．用锤吊线检查墙面的垂直度 E．现场检测混凝土试件的抗压强度

86．下列引发工程质量事故的原因，属于技术原因的有

D．因素分析法 E．差额计算法

80．常用的建筑安装工程费用动态结算方法有（ ）。

A．调值公式法 B．分部结算法 C．竣工调价系数法 D．按主材计算价差法 E．按实际价格结算法

81．月度施工进度计划的主要作用有（ ）。

A．确定控制性节点的时间目标 B．确定施工作业的具体安排 C．确定一个月度的人工需求 D．确定一个月度的材料需求 E．确定一个月度的资金需求

82．在工程项目网络计划中，关键线路是指（ ）。

A．单代号网络计划中总时差为零的线路 B．双代号网络计划中持续时间最长的线路 C．单代号网络计划中总时差为零且工作时间间隔为零

的线路

D．双代号时标网络计划中无波形线的线路 E．双代号网络计划中无虚箭线的线路 83．施工进度计划的调整包括（ ）。

A．调整工程量 B．调整工作起止时间 C．调整工作关系 D．调整项哥质量标准 E．调整工程计划造价

84．建设工程项目施工质量保证体系的主要内容有

（ ）。

A．项目施工质量目标 B．项目施工质量计划 C．项目施工质量记录 D．项目施工程序文件 E．思想、组织、工作保证体系

85．下列施工现场质量检查，属于实测法检查的有

（ ）。

A．肉眼观察墙面喷涂的密实度 B．用敲击工具检查地面砖铺贴的密实度

47 / 65

（ ）。

A．结构设计计算错误 B．检验制度不严密 C．检测设备配备不齐 D．地质情况估计错误 E．监理人员不到位

87．施工过程中质量监督检查的内容主要包括

（ ）。 A．工程实体质量 B．质量控制资料的完成情况

C．施工组织设计文件 D．质量管理组织架构

E．参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行

情况

88．施工安全的技术保证体系由（ ）等类别构成。

A．专项工程 B．专项制度 C．专项技术 D．专项管理 E．专项治理

．下列有关建设工程生产安全事故报告的说法，正确

的有（ ）。

A．施工现场最先发现事故的人员应立即用最快的手段

向施工单位负责人报告

B．施工单位负责人接到报告后应当在1小时内上报事

故情况

C．特别重大事故应逐级上报至建设行政主管部

门

D．重大事故应逐级上报至省级建设行政主管部门 E．任何情况下，建设主管部门均不得越级上报事故情

况

90．为防治施工环境污染，正确的做法有（ ）。 A．尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的机械

B．拆除旧建筑物前，先进行洒水湿润 C．将有害废弃物集中后做土方回填 D．对土方的运输，采取封盖措施 E．现场设置专用油料库，并对地面作防渗处理

91．施工总承包管理与施工总承包相比，其在工作开展

程序方面的不同主要表现在（ ）。

A．施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工

图

B．施工总承包管理单位的招标与设计无关 C．工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分

别进行分包

D．施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周

期

E．施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可

以分包招标一部分

92．下列有关《标准施工招标文件》（2008版）\"通用

合同条款\"内容的表述，正确的有（ ）。

A．发包人要对其提供的地质勘探、水文气象资料的准

确性负责

B．监理人应组织设计单位向承包人进行设计交底 C．承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责

任

D．监理入应在开工日期7天前向承包人发出开工通知

E．在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺

陷的，应由承包人按合同规定进行修复

93．根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》

（GF2003-0213），分包人的工作包括（ ）。

A．对分包工程进行施工、保修 B．向承包人提供详细施工组织设计 C．向监理方提交季度、月度进度报告 D．负责未交付的已完分包工程的成品保护工作

E．向业主按月提交工程款结算报告

94．对于采用变动总价计价的施工合同，在合同中通常

可以约定调整合同价款的情况有（ ）。

A．估计工程量误差 B．设计变更导致工程量发生变化 C．设计变更导致工程条件发生变化 D．通货膨胀使工料成本增加超过一定幅度

E．变化影响到合同价款

95．下图所示的项目组织结构模式的特点有（ ）。

A．每一个部门可根据其职能对其直接和非直接的下属

部门下达指令

B．每一个部门可能得到其直接和非直接的上级部门下

达的工作指令

C．每一个部门可能会有多个矛盾的指令源

D．上下级指令传递构路径较长 E．矛盾的指令会影响项目管理机制的运行

48 / 65

建设工程教育网

2010年二级建造师考试《施工管理》真题及答案解析

A．业主 B．设计方 C．施工总承包方 D．项目监理方 【答案】C

【解析】施工总承包方对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任，分包施工方承担合同所规定的分包施工任务，以及相应的项目管理任务。若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方（不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方）必须热爱施工总承包方或施工总承

包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。 3.对项目的结构进行逐层分角所采用的组织工具是

（ ）。 A．项目结构图 B．组织结构 C．合同结构图 D．工作流程图 【答案】A

【解析】项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。项目结构图中，矩形框表示工作任务（或第一层、第二层子项目等），矩形框之间的连接用连线表示。

49 / 65

2010-11-3 15:50 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项

中，只有1个符合题意）

1.能够反映项目管理班子内部项目经理。各工作部门和各工作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制

等职责的组织工具是（ ）。 A．管理职能分工表 B．组织结构图 C．工作任务分工表 D．工作流程图 【答案】A

【解析】管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。表中用拉丁字母表示管理职能。 2.某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必

须接受（ ）工作指令，服从其总体项目管理。

4.线性组织结构模式的特点之一是（ ）。 A．组织内每个工作部门可能有多个矛盾的指令源 B．组织内每个工作部门有横向和纵向两个指令源

C．能促进组织内管理专业化分工

D．组织内每个工作部门只接受一个上级的直接领导

【答案】D

【解析】在纯情组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有惟一个指令源，

避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。 5.下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是

（ ）。

A．工作任务分工表反映组织系统的动态关系 B．一个工程项目只能编制一张工作任务分工表 C．工作任务分工表中的具体任务不能改变 D．工作任务分工表是项目的组织设计文件之一

【答案】D

【解析】每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件的一部分。A项，组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系；B项，业主方和项目各参与方都有各自的项目管理的任务，各方都应该编制各自的项目管理任务分工表；C项，在工作任务分工表中应明确程式工作任务由哪个工作部门（或个人）负责、由哪些工作部门（或个人）配合或参与，无疑，在项目的进展过

程中，应视必要性对工作任务分工表进行调整。 6.项目管理的核心任务是项目的（ ）。

A．组织协调 B．目标控制 C．合同管理 D．风险管理 【答案】B

【解析】项目管理的核心任务是项目目标控制，按项目管理学的基本理论，没有明确目标的建设工程不是项目管理

的对象。

7.能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织

工作是（ ）。 A．项目结构图 B．工作流程图 C．工作任务分工表 D．组织结构图 【答案】B

【解析】工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各

项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。工作流程图矩形框表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系，菱形框表示判别条件。也可用两个矩形框分别表示工作和工作

的执行者。

8.某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，

则接下来应该进行的工作是（ ）。

A．主要技术经济指标 B．编制施工总进度计划 C．编制资源需求量计划 D．施工总平面图设计

【答案】B

【解析】施工组织设计的编制通常采用的程序包括：①收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；②计算主要工种工程的工程量；③确定施工的总体部署；④拟订施工方案；⑤编制施工总进度计划；⑥编制资源需求量计划；⑦编制施工准备工作计划；⑧施工总平面图设计；⑨计算主要技术经济指标。 9.下列项目目标控制工作中，属于主支控制的是（ ）。

A．事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素

B．目标出现偏离时采取纠偏措施 C．进行目标的实际值与计划值的比较

D．分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因

【答案】A

【解析】项目目标动态控制过程，为避免目标偏离的发生，应重视事前的主动控制。即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的措

施。

10.运用动态控制原理控制施工进，质量目标除各分部分

项工程的施工外，还包括（ ）。 A．建筑材料和有关设备的质量

B．设计文件的质量 C．施工环境的质量 D．建设单位的决策质量

【答案】A

【解析】运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不公是各分部分项的施工质量，它还包括材料、半成品、成品和有关设备等的质量。在施工活动展前，首先应对质量目标进行分解，也即对上述组成工程质量的各元素的质量目标作出明确的定义，它就是质量的计划值。在施工过程中则应

50 / 65

收集上述组成工程的各元素质量的实际值，并定期地对施工

质量的计划值和实际值进行跟踪和控制。

11.对建设工程项目管理而言，风险是指可以出现的影响

项目目标实现的（ ）。 A．不确定因素 B．错误决策 C．不合理指令 D．设计变更 【答案】A

【解析】风险指的是损失的不确定性，对建设工程项目管理而言，风险是指可能出现的项目目标实现的不确定因

素。

12.建设工程施工过程，可能会出现不利的地质条件（如地勘未探明的软弱层）而使施工进度延误、成本增加，这种

风险属于（ ）。 A．经济与管理风险

B．组织风险 C．工程环境风险在 D．技术风险 【答案】C

【解析】工程环境风险包括：①自然灾害；②岩土地质条件和水文地质条件；③气象条件；④引起火灾和爆炸的因

素等。

13.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属

于风险转移对策的是（ ）。 A．投保建筑工程一切险

B．设置警示牌 C．进行专题安全教育 D．设置边坡护壁 【答案】A

【解析】常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险向保险公司投保是风险转移的一种措施。防范土方开挖过程中塌方风险属于难

以控制的风险。

14.项目监理机构处理业主和承包方的利益冲突或矛盾

时，应坚持的原则是（ ）。 A．无条件维护业主的权益 B．无条件维护承包方的权益

C．在不损害业主合法的前提下，维护承包方的权益 D．在维护业主的权益时，不损害承包方的合法公益

【答案】D

【解析】工程监理机构受业主的委托进行下程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了建设工

程监理的公正性。

15.对于需要施旁站监理的施工关键部位、关键工序、施工企业应在进行施工前（ ）小时，书面通知项目监理机

构。 A．12 B．24 C．36 D．48 【答案】B

【解析】施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施

旁站监理。

16.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）施工中手忙脚乱建筑材料的一般鉴定、检查费用应计入

建筑安装工程（ ）。

A．材料费 B．经费 C．措施费 D．企业管理费 【答案】A

【解析】材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用、包括：①材料原价（或借应价格）；②材料运杂费；③运输损耗费；④采购及保管费；⑤检验试验费，是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试

验室进行试验所耗用的材料和化淡定药品等费用。 17.根据《建筑安装费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业为保障安全施工搭讪的防护网的费用应计入建筑

安装工程（ ）。 A．直接工程费 B．措施费 C．经费 D．企业管理费 【答案】B

【解析】措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工

51 / 65

程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，一般包括①环境保护费；②文明施工费；③安全施工费；④临时设施费；⑤夜间施工增加费；⑥二次搬运费；⑦大型机械设备进出场及安拆费；⑧混凝土、钢盘混凝土模板及支架费；⑨脚手架费；⑩已完工程及设备保护费；⑾施工排水、降水费。 18. 根据《建筑安装费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业生产工人的劳动保护费应计入建筑安装工程工

（ ）。

A．直接工程费中的人工费

B．措施费

C．企业管理费中的劳动保险费

D．社会保障费 【答案】A

【解析】人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工作开支的各项费用，主要包括：①基本工资；②工资性补贴；③生产工人辅助工资；④职工福利费；⑤生产工人劳动

保护费。

19.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工中使用的钢盘混凝土模板的支、拆、运输费用或

租赁费应计入建筑安装工程（ ）。 A．直接工程费中的人工费

B．措施费 C．经费 D．企业管理费 【答案】B

【解析】措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，一般包括①环境保护费；②文明施工费；③安全施工费；④临时设施费；⑤夜间施工增加费；⑥二次搬运费；⑦大型机械设备进出场

及安拆费；⑧混凝土、钢盘混凝土模板及支架费，是指混凝土施工过程中需要的各种钢模板、木模板、支架等的去、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）费用；⑨脚手架费；

⑩已完工程及设备保护费；⑾施工排水、降水费。 20.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是

（ ）。 A．劳动保险费 B．医疗保险费 C．住房公积金 D．养老保险费 【答案】A

【解析】企业管理费的指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用，包括①管理人员工资；②差旅交通费；③固定资产使用费；④工具用具使用费；⑤劳动保险费；⑥工会经费；职工教育经费；⑦职工教育经费；⑧财产保险费；⑨财务费；⑩税金；⑾其他，包括技术转术让费、技术开发费、业务招待费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、

咨询费等。BCD三项应计入规费。

21.某土方工程直接工程费为1000万元，直接费为基础计算建筑安装工程费：相关费用和费率如下：措施费100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，综合税率为3.41%，

则该土方工程的含税总造价为（ ）万元。

A．1194.39 B．1251.26 C．1302.97 D．1313.82 【答案】D

【解析】计算过程如下：

序号 1 2 3 4 5 6 7 费用项目 直接工程费 措施费 小计（直接费） 间接费 利润 合计（不含税造价） 含税造价 计算方法 1000 100 （1）+（2）-1000+100-1100 （3）×10%-1100×10%-110 [（3）+（4）-60.5] ×5%-[1100+110] ×5% （3）+ （4）+（5）-1100+110+60.5-1270.5 （6） ×（1+3.41%）-1270.5×（1+3.4%）-1313.82 22.若施工作业所能依据的定额齐全，则在编制施工作业

计划时宜采用的定额是（ ）。

A．概算指标 B．概算定额

C．预算定额 D．施工定额 【答案】D

【解析】施工定额是以同一性质的施工过程一工序，作

52 / 65

为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额。施工定额是施工企业（建筑安装企业）组织生产和在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。施工定额直接应用于施工项目的施工管理，用来编制施工作业计划签发施工任务单、签发限额领料单，以及结算计件工资或计量

奖励工资等。

23.某施工工序的人工产量定额为4.56m3，则该工序的人

工时间定额为（ ）。 A．0.22工日/ m3 B．0.22工日 C．1.76/ m

3

任的目标为出发点，企业的施工通过施工预算的编制而形成

的实施性施工成本计划。

26.以工程承包合同、施工组织设计、要素市场价格等为依据编制，对实现降低施工成本任务具有直接指导作用的文

件是（ ）。 A．施工成本分析报告 B．施工成本计划 C．施工成本核算资料 D．施工成本预测报告

【答案】B

【解析】施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节，是降低施工成本任务的指导性文件，编制施工成本计划，需要广泛收集相关资料并进行整理，以作为施工成本计划编制的依据。在此基础上，根据有关设计文件、承包合同、施工组织设计、施工成本资料等，按照施工项目应投入的生产要素，结合各种因素的变化和拟采取的各种措施，估算施工项目生产费用支出的总水平，进而提出施工项目的成本计

划控制指标，确定目标总成本。

27.若按项目组成编制施工成本计划，项目应按（ ）

的顺序依次进行分解。

A．单项工程-单位工程-分部工程-分项工程 B．单项工程-分部工程-单位工程-分项工程 C．单位工程-单项工程-分部工程-分项工程 D．单位工程-单项工程-分项工程-分部工程

【答案】A

【解析】大中型工程项目通常是由若干单项工程构成的，而每个单项工作包括多个单位工程，每个单位工程又是由若干个分项工程所构成。因此，首先要把项目总施工基本到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工

程。

28.施工成本控制需要进行实际成本情况与施工成本计划的比较，其中实际成本情况是通过（ ）反映的。

A．工程变更文件 B．进度报告 C．施工组织设计 D．分包合同 【答案】B

【解析】进度报告提供了每一时刻工程实际完成量、工程施工成本实际支付情况等重要信息，进度报告还有助于管理者及时发现工程实施中存在的问题，并在事太还未重大损

失之前采取有效措施心理避免损失。

D．4.56工日/ m3 【答案】B

【解析】时间定额是某种专业、某种技术等级工作班或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间。包括准备与结束时间。基本工作时间，辅助工作时间。不可避免的中断时间及工作必需的休息时间。时间定额与产量定额之间的关系是：时间定额-1/产量定额，则时间定额-1/产量定额-1/4.56-0.22工日。 24.编制施工机械合班使用定额时，施工机械必须消耗时间包括有效工作时间，不可避免的中断时间以及（ ）。

A．施工本身造成的停工时间 B．非施工本身造成的停工时间 C．低负荷下的工作时间 D．不可避免的无负荷工作时间

【答案】D

【解析】施工机械时间定额，是指在合理劳动组织与合理使用机械条件下，完成单位合格产品所改天的工作时间，包括有效工作时间（正常负荷下的工作时间和降低负荷下的工作时间）、不可避免的中断时间，不可避免的无负荷工作时间。机械时间定额以“台班”表示，即一台机械工作一个作

业班时间。

25.以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业施工定额，通过编制施工预算而形成的施工

成本计划一种（ ）成本计划。

A．竞争性 B．参考性 C．实施性 D．战略性 【答案】C

【解析】实施性计划成本即项目施工准备阶段的施工取自成本计划，它是以项目实施方案为依据，落实项目经理责

53 / 65

29.施工成本控制的正确工作步骤是（ ）。

A．预测-比较-分析-检查-纠偏 B．预测-分析-比较-检查-纠偏 C．检查-比较-分析-预测-纠偏 D．比较-分析-预测-纠偏-检查

【答案】D

【解析】在确定了施土成本计划之后，必须定期地进行施土成本计划值与实际值的比较，当实际值偏离计划值时，分析产生念头的原因，采取适当的纠偏措施，以确保施工成本控制目标的实现。步骤是：①比较；②分析；③预测；④

纠偏；⑤检查。

30.某土方工程，计划总工程量为4800m3预算单价为580元/ m3，计划6个月内均衡完成，开工后，实际单价为600元/ m3，施工至第3个月底，累计实际完成工程量3000m3，若运用赢得值法分析，则至第3个月底的费用偏差为（ ）

万元。 A．-34.8 B．-6 C．6 D．34.8 【答案】B

【解析】计算过程如下：

费用偏差=已完工作预算费用—已完工作实际费用 已完工作预算费用（BCWP）=已完成工作量×预算单价

=3000×580=174（万元）；

已完工作实际费用（ACWP）=已完成工作量×实际单价

=3000×600=180（万元）；

当费用偏差为负值时，即表示项目运行超出预算费用；

反之，则表示实际费用没有超出预算费用。

31.根据《建设工程工程量清单计规范》（GB50500-2008），对工程施工过程中因修改设计而新增的工程量清单项目，在合同中没有适用似的综合单价时，其综合单价应（ ）。

A．由发包人提出，经工程师确认 B．由工程师提出，经发包人确认 C．由承包人提出，经发包人确认 D．由发包人提出，经承包人确认

【答案】C

【解析】 建设工程工程量清单诗人规范规定，合同中综合单价因工程量变量更需调整时，除合同另有约定外应按照下列办法确定：①工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人后作为结算的依据；②由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程时增减，必合同约定国度以内的，应执行原

有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经

发包人确认后作业结算的依据。

32.由于监理工程师原因引起承包商向业主索赔施工机械闲置费时，承包商自有设备闲置费一般按设备的（ ）

计算。 A．台班费 B．台班折旧费 C．台班费与进出场费用 D．市场租赁价格

【答案】B

【解析】施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停土的窝土费。窝土费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调 出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧计算，而不能按台班费计算。因台班包括了设备使用费。 33.对于采用建设项目总承包模式的建设工程，项目总进

度目标的控制是（ ）项目的任务。

A．业主 B．总承包方 C．设计方 D．监理方 【答案】A

【解析】建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目目标进行控制。建设工程项目总目标的控制是业主方项目管理的任务（若采用建设项目总承包的，协助业主进行项目总进度目标的控制也

是建设项目总承包方项目管理的任务）。

34.下列关于施工方编制建设工程项目施工进度计划的

说法，错误的是（ ）。

A．施工条件和资源利用的可行性是编制项目试工进度

计划的重要依据

B．编制项目施工进度计划属于工程项目管理的范畴 C．项目施工进度计划应符合施工企业施工生产计划的

总体安排

D．项目施工进度计划安排应考虑监理机构人员的进场

计划 【答案】D

【解析】施工方所编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目施工进度计划；①施

54 / 65

工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴；②建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴，它以每个建设工程项目的施工为系统，依据企业的施工生产计划的总体安排和发行施工合同的要求，以及施工的条件和资源利用的可能

性，合理安排一个项目施工的进进度。 35.控制性施工进度计划的内容不包括（ ）。 A．对承包合同的进度目标进行分析论证

B．确定施工的总体部署 C．划分各作业班组进度控制的责任 D．确定控制节点的进度目标

【答案】C

【解析】控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再认证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现目标的里程碑事件的进度目标（或称其为控制节点

的进度目标），作为进度控制的依据。

36.工程项目的月度施工计划和旬施工作业计划属于

（ ）。 A．控制性 B．指导性 C．实施性 D．竞争性 【答案】C

【解析】项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。旬施工作业计划是月度施工计划在一个旬中的具体安排：实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件，并以控制性施工进度计划所确定的里程碑事件的进度目标为依

据。

37.下列关于横道图进度计划法特点的说法，正确的是

（ ）。

A．工序（工作）之间的逻辑关系表达清楚

B．适用于手工编制进度计划 C．可以适应大的进度计划系统

D．能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差

【答案】B

【解析】横道图进度计划法表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。其缺点包括：①工序（工作）之间的逻辑关系可以高法表达，但不易表达清楚；②适用于手工编制计划；③没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差；④计划调整只能用手工方式时行，其工作时较大；⑤验证以适应大的进度计划系统。

38.工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖

延的时间超过其自由时差，则该工作（ ）。 A．心定影响其紧后工作的最早开始

B．必定变为关键工作

C．必定导致其后工作的完成时间推迟

D．心定影响工程总工期

【答案】A

【解析】工作的自由时差（FFi-j）是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作i-j可以利用的机动时间。如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作闺

怨影响其紧后工作的最早开始时间。

39.施工方编制施工进度计划的依据之一是（ ）。

A．施工劳动力需求计划 B．施工物资需要计划 C．施工任务委托合同 D．项目监理规划

【答案】C

【解析】施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作。施工方进度控制的主要工作环节包括：①编制施工进度计划及相关的资源需求计划；②组织施工进度计划的实施；③施工进度计划的检查与调整。为确保施工进度计划能行以实施，施工方还应编制劳动力需求计划、物资需求计划以及资金需求计划等。 40.根据GB/T19000-2000质量管理体系标准，质量管理就是确定和建立质量方针、质量目标及职责，并在质量管理体系中通过（ ）等手段来实施和实现全部质量管理职能

的所有活动。

A．质量规划、质量控制、质量检查和质量改进 B．质量策划、质量控制、质量保证和质量改进 C．质量策划、质量检查、质量监督和质量审核 D．质量规划、质量检查、质量审核和质量改进

【答案】B

【解析】我国GB/T19000-2000质量管理体系标准关于质量的定义是：在质量方面指挥和控制组织的协调活动。与质量有关的活动，通常包括质量方针和质量目标的建立、质量策划、质量控制、质量合格证和质量改进行等。所以，质量管理就是确定和建立质量方针，质量目标及职责，并在质量体系中通过质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等

手段来实施全部质量管理职能的所有活动。

41.项目施工方编制施工质量计划的依据是项目质量目

标和（ ）。

A．施工企业的质量手册

55 / 65

B．施工质量成本计划 C．项目施工质量控制方法 D．项目施工质量记录

【答案】A

【解析】项目质量保证体系应有可行的质量计划。质量计划应岔气企业的质量手册和项目目标来编制。工程项目质量计划可以按内容分为施工质量工作计划和施工质量成本

计划。

42.在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持

文件的是（ ）。 A．程序文件 B．质量计划 C．质量记录 D．质量方针 【答案】A

【解析】程序文件是质量手册的支持性文件，是企业落实先是工作而建立的各式管理标准，规章制度，是企业和职能为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。程序文件一般至少应包括文件控制程序。质量记录管理程序，不合格品控制程序，审核程序，预防措施控制程序，纠正措施控制序

等。

43.施工现场混凝土坍落度试验属于现场质量检查方法

中的（ ）。 A．目测法 B．实测法 C．现货试验法 D．无损检测法 【答案】B

【解析】实测法是通过实测数据与施工规范、质量标准的要求及允许念头值进行对照，以此判断质量是否符合要求。其手段可概括为\"靠、量、吊、套\"四个字。其中量是指用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸。轴线、标高、湿度、温度等的偏差。例如，大理石板拼缝尺寸与超差数量，摊铺

沥青拌合料的温度，混凝土坍落度的检测等。 44.从建设工程施工质量验收的角度来说，最小的工程施

工质量验收单位是（ ）。

A．检验批 B．工序 C．分部工程 D．分项工程 【答案】A

【解析】为了便于控制、检查、评定和监督每个工序和

工种的工作质量，就要把整个工程逐级划分为单位工程，分部工程、分项工程和检验批，并分级进行编号，据此来进行质量控制和检查验收。最小的工程施工质量验收单位是检验

批。

45.施工项目竣工质量验收时，如参与验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，正确的做法

是（ ）。

A．协商提出解决方法，待意见一致后作出验收结论 B．协商提出解决方法，待意见一致后重新组织工程竣

工验收

C．由建设单位作出验收结论 D．由监理单位作出验收结论

【答案】B

【解析】参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收，必要时可提请建设

行政主管部门或质量监督站调解。

46.某工程施工过程中，由于朝霞材料的检验不严密而引发质量事故，如按质量事故产生的原因划分，该质量事故是

由（ ）原因引发的。

A．技术 B．社会 C．管理 D．经济 【答案】C

【解析】管理原因引发质量事故指管理上的不完善或失误引发的质量事故。例如，施工单位或监理单位的质量体系不完善；检验制度不严密；质量控制不严格；质量管理措施落实不力；检测仪器设备管理不善而失准；进料检验不严等

原因引起的质量问题。

47.某钢盘混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求，则对该框架柱

表面质量问题一般的处理方式是（ ）。

A．加固处理 B．修补处理 C．返工处理 D．不作处理 【答案】B

【解析】当工程某些部分的质量虽未达到规定的规范，标准或设计的要求，存在一定的缺陷但经过修补后可以达到要求的质量标准，又不影响使用或外观的要求，可采取修补

56 / 65

处理的方法。例如，某些混凝土结构表面出现蜂窝、麻面，经调查分析，该部分经修补处理后，不会影响其使用及外观。 48.在工程项目开工前，建设工程质量监督机构在施工现场召开监督会议，分布监督方案，提出要求，并时行第一次

监督检查工作，其监督检查的重点是（ ）。

A．工程质量控制资料的完成情况 B．特殊工种作业人员的操作质量 C．分部分项工程实体的施工质量 D．参与工程建设的各方主体的质量行为

【答案】D

【解析】在工程项目开工前，监督机构首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程

建设各方主体质量行为。

49.项目经理部应根据 工程特点和规模设置安全管理

领导小组，其第一责任人是（ ）。

A．专职安全员 B．总工程师 C．技术负责人 D．项目经理 【答案】D

【解析】项目经理是施工现场第一线机构，应根据工程特点和规模，设置以项目经理为第一责任人的安全领导小组，其成员由项目经理、技术负责人、专职安全员、工长和

工种班组长组成。

50.施工安全管理目标策划中，施工现场应实现各类人员的安全教育，并要求特种作业人员物证上岗率和操作人员三

级安全教育率分别达到（ ）。

A．95%，95% B．95%，100% C．100%，95% D．100%，100% 【答案】D

【解析】施工安全管理目标策划中的工作目标包括：①施工现场实现全员安全教育，要求特种作业人员持证上岗达到100，操作人员三级安全教育率100%；②按期开展安全检查活动，隐患整改达到\"五定\"要求，即定整改责任人，定整改验收人；③必须把好安全生产的\"七关\"要求，即：教育关、措施关、交底关、防护关、文明关、验收关、检查；④认真开展重大安全活动和施工项目的日常安全活动；⑤安全生产

达标合格率100%，优良率80%以上。

51.施工现场安全“五标志”中，“佩戴安全帽”属于（ ）

标志。 A．指令 B．禁止 C．警告 D．提示 【答案】A

【解析】设置施下现场安全“五标志”，即：指令标志（佩戴安全帽、系安全带等），禁止标志（禁止通告、严禁抛物等），警告标志（当心落物、小心坠落等），电力安全标志（禁止合闸、当心有电等）和提示标志（安全通道、火警、

盗警、急救中心电话等）。

52.施工现场的职业健康安全与环境管理的实施，须根据项目的形式、结构类型、地理环境等进行调整，这是由项目

的（ ）特点导致的。

A．流行性 B．复杂性 C．单件性 D．长期性 【答案】C

【解析】项目的单件性，使施工作业形式多样化，工程施工受产品形式、结构类型、地理环境，地区经济条件等影响较大。从而使施工现场播撒职业健康安全与环境管理的实施不能照搬硬套，必须根据项目形式、结构类型、地理环境，

地区经济不同而进行变动调整。

53.下列关于职业健康安全体系作用的说法，错误的是

（ ）。

A．可以促使我国职业健康安全管理标准与国际接轨 B．实施职业安全会对企业产生直接和间接的经济效益

C．可以促使企业管理水平的全责提高 D．有助于提高全民的安全意识

【答案】C

【解析】C项，职业健康安全体系能使组织的事业健康安全管理由被动强制行为转变主动自愿行为，从而促进企业

职业健康安全管理水平的提高。

54.某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致6人死亡，52人重伤，直接经济损失118万元，根据安

全事故主造成的后果，该事故属于（ ）。

A．一般事故 B．重大事故 C．较大事故 D．特别重大事故

57 / 65

【答案】C

【解析】根据中华人民共和国国力院令繁枝493号《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，根据生产安全事故（以下简称事故）大彻大悟的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：①特别重大事故。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同，）或者1亿元以上直接经济损失的事故；②重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；③较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；④一般事故，是指造成3个以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故。本等级划分所称的\"以上\"包括本数，

所称的\"以下\"不包括本数。

55.施工单位负责人接到施工现场发生安全事故的报告后，应当在（ ）小时内向事故发生地有关部门报告。

A．1 B．5 C．12 D．24 【答案】A

【解析】生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故人员应用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地县级以上

建设主管部门和有关部门报告。

56.某地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包给10个机电

安装单位。业主采用承包模式是（ ）。

A．施工总承包模式 B．施工平行承发包模式 C．施工总承包管理模式 D．EPC承包模式

【答案】B

【解析】施工平行承发包，又称为分别承发包，是指发包方根据建设工程项目的特点、项目进展情况和控制目标的要求等因素，将建设工程项目按照一定的原则分解，将其施工任务分别发包给不同的施工单位，各个施工单位分别与发

包方签订施工承包合同，其合同结构图如所示。 57.在施工总承包管理模式下，项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由

（ ）负责。

58 / 65

A．监理工程师

B．业主 C．施工总承包单位 D．施工总承包管理单位

【答案】D

【解析】由施工总承包单位负责对所有分包单位的管理及组织协调，大大减轻了业主的工作。这是施工总承包管理

模式的基本出发点。

58.承包人按照监理人批准的计划组织施工，但由于进度计划身存在缺陷造成工期延误，则责任应由（ ）承担。

A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．分包人 【答案】B

【解析】承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。监理人的偿免除承

包人的责任。

59.根据《建设工程施工专业分包合同》（GF-2003-0213），

下列说法正确的是（ ）。

A．发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地

B．分包人可直接致函发包人或工程师

C．就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包

人发出指令

D．分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存在连

带关系 【答案】C

【解析】A项，承包人向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地；B项，未经承包人允许，分包人不得以任何与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受以包人或工程师指令；D项，分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关

系。

60.某建设项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的断桥隔热门窗，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该瓣质量标准约定应按（ ）执

行。

A．相应的企业标准

B．设计要求

C．颁布的国家标准

D．分布的置之脑后标准与设计要求综合确定的标准

【答案】B

【解析】标的物质量要求应该符合国家或者行业现行有关质量标准和设计要求，应该符合以产品采用标准、说明、实物样品等方式表明的质量状况。约定质量标准的一般原则包括：①按颁布的国家标准执行；②没有国家标准而有部分标准执行；③没有国家标准和部分标准为依据时，可按照企业标准执行；没有国家标准或虽有上述标准但方有特殊要求，按照双方在合同中约定的技术条件、样品或补充的技术

要求执行。

61.某工程施工承包合同单价合同，在签订合同时双方根据估算的或工程量约定了一个合同总价。在实际结算时，上述的合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不

一致，则价款结算应以（ ）为准。

A．签订的合同总价

B．合同中各项单位乘以实际完成的工程量之和 C．实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和

D．双方重新协商确定的单价和工程量

【答案】B

【解析】当发包工程的内容和工程量一时沿不能明确、具体地予以规定时，则可以采用单价合同形式，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工程内容的单位价格（如每米、每平方米或者每立方米的价格），实际支付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付工程款。 62.下列施工承包合同形式中，承包商承担全部工作量和

价格风险的是（ ）。 A．单价合同 B．固定总价合同 C．变动总价合同 D．成本回本合同

【答案】B

【解析】采用固定总价合同时，双方结算比较简单，但是由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费。承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人上费上涨等；工作量有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变量或者由于设计尝试不

够所造成的误差等。

63.根据《标准施工招标文件》中的通途合同条款，没有（ ）的变更指示，承包人不得擅自进行工程变更。

A．发包人

B．设计人 C．监理人 D．建设主管部门

【答案】C

【解析】根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可迫使同约定的变更程序向承包人作为变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人得擅自变更。 .施工承包合同索赔成立的条件之一是：造成承包人费

用增加或工期损失的原因，合同约定（ ）。 A．不属于发包人的合同责任或风险责任 B．不属于承包人的行为责任或风险责任 C．属于承包人可预见的不利外界条件

D．属于分包人的风险

【答案】B

【解析】索赔的成立，应该同时具备三个前提条件：①与合同对照，事伯已必需敢承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；②造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；③承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以

上三个条件必须同时具备，缺一不可。

65.根据《标准施工招标文件》中的通用条款，承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出（ ）。

A．在合同工程接收证书颁发前 B．在合同工作接收证书颁发后 C．在竣工付款证书接收前 D．在缺陷责任期终止证书颁发后

【答案】B

【解析】根据九部委《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人提出索赔的期限如下：①承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已地我权再提出在合同工作接收证书颁发前所发生的任何索赔；②承包人按合同最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发后的索

赔。提出索赔自接受最终结清证书时终止。 66.信息管理手册的主要内容，不包括（ ）。

A．绘制信息处理流程图 B．确定信息管理的任务 C．信息处理平台的建立与运行维护

D．确定工程档案管理制度

【答案】C

【解析】信息管理手册描述和定义信息管理的任务、执行者（部门）、每项信息管理任务执行的时间和其工作成果

59 / 65

等，其主要内容包括：①确定信息管理的任务（信息管理任

务目录）；

②确定信息管理的任务分工表和管理职能分工表；③确定信息的分类；④确定信息的编码体系和编码；⑤绘制信息输入输出模型；⑥绘制各项信息管理工作的工作流程图；⑦绘制信息处理的流程图；⑧确定信息处理的工作平台及明确其使用规定；⑨确定各种报表和报告的格式，以及报告周期；⑩确定项目进展的月度报告、年度报告和工程总报告的内容及编制原则和方法；⑾确定工程档案管理制度；⑿确定信息

管理的保密制度，以及与信息管理有关的制度。 67.下列关于施工文件立卷的说法，正确的是（ ）。

A．竣工验收文件按单位工程、专业组卷 B．卷内备考表排列在卷内文件的首页之前 C．保管期限为永久的工程档案，其保存期限等于该工

程的使用寿命

D．同一案卷内有不同密级的文件，应以低密级为本卷

密级 【答案】A

【解析】B项，卷内备考表排列在卷文件的尾页之后；C项，永久是指工程档案需永久保存，长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命；D项，同一案卷内有不同

密级的文件，应发高密级为本卷密级。

68.下列关于归档施工文件的说法，不符合归档文件质量

要求的是（ ）。

A．工程文件的内容及其尝试必须符合国家有关技术规

范、标准和规程

B．归档文件可以为复印件，但必须加盖单位印章

C．竣工图可以利用施工图改绘 D．工程文件使用碳素墨水书写

【答案】B

【解析】B项，归档的文件应为原件。

69.下列有关建设工程施工风险因素，属于技术风险的是

（ ）。

A．工程所在地的水文地质条件 B．施工管理人员的经验和能力 C．事故的防范措施和计划 D．工程施工方案的可靠性

【答案】D

【解析】施工技术风险包括：①工程设计文件；②工程施工方案；③工程物资；④工程机械等。A项，工程所在地的水文地质条件是工程环境风险；B项，施工管理人员的经

验和能力是组织风险；C项，事故的防范措施和计划是经济

与风险。

70.承包单位对施工合同实施进行分析，其内容包括：产

生合同念头的原因，合同实施的责任及（ ）。

A．不同项目合同偏差的对比

B．合同实施的趋势 C．偏差的跟踪情况 D．业主对合同偏差的态度

【答案】B

【解析】通过合同跟踪，可能会发现合同实施中存在着偏差，即工程实施实际情况偏离了工程划和工程目标，应该及时分析原因，措施，纠正偏差，避免损失。合同实施念头分析的内容包括：①产生偏差的原因分析，通过对合同执行实际情况与实施计划的对比分析，不仅可以发现合同实施的念头，而且可以探索引起差异的原因；②合同实施念头的责任分析，即分析产生合同念头的原因是由谁引起的，应该由谁承担责任。责任分析必须以及不同为依据，按合同规定落实双方的责任；③合同实施趋势分析，针对合同实施念头情况，可以不同的措施，应分析在不同措施下合同执行的结果

与趋势。

二、多项选择题（共25分，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，

本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 71.建筑安装工程费用的主要结算方式有（ ）。

A．分项结算 B．分段结算 C．分部结算 D．按月结算 E．竣工后一次结算 【答案】BDE

【解析】建筑安装工程费用的结算可以根据不同情况采取多种方式，包括：①按月结算，即先预付部分工程款在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算；②竣工后一次结算，建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的。可以实行工程价款每月中预支，竣工后一次结算；③分段结算，即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款；④结算双方约定的其他结算方式。实行竣工后一次结算和分段结算的工程，当年结算的工程款应与分年度

的工作量一致，年终不另清算。

60 / 65

72.根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500－2008)，

分部分项工程综合单价包括了相应的（ ）。

A．管理费 B．利润 C．税金 D．措施费 E．规费 【答案】AB

【解析】综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险

费用。

73.建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应该用

（ ）等到指标表示。 A．一次使用量 B．摊销量 C．周转使用次数 D．最终回收量 E．理论净用量 【答案】AB

【解析】定额中周转材料消耗量指标的表示应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。一次使用量是指周转材料在不重复使用时报一次使用量供施工企业组织施工用；摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量供施工企业成本核算或投标报价使用。 74.下列关于施工成本控制的说法，正确的有（ ）。 A．施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验

收的全过程

B．施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻

求进一步降低成本的途径

C．施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的

发生过程进行有效控制

D．进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过

程中的动态资料

E．合同文件和成本计划是成本控制的目标

【答案】ACDE

【解析】B项，施工成本分析是在施工成本核算的基础上对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，包括有利偏差的挖掘和不利偏差

的纠正。

75.下列关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的

有（ ）。

A．分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础

B．成本分析的对象为已完成分部分项工程 C．须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析

D．要进行估算成本与目标成本的比较

E．要进行预算成本、目标成本和实际成本的\"三算\"对比，

分别计算实际偏差和目标偏差

【答案】ABE

【解析】C项，由于施工项目包括很多分部分项工程，不可能也没有必要对每一个分部分项工程都进行成本分析。但是，对于那些主要分部分项工程则必须进行成本分析。而且要做到从开工到竣工进行系统的成本分析。因为通过主要分部分项工程成本的系统分析，可以基本上了解项目形成的全过程，为竣工成本分析和今后的项目成本管理提供一份宝贵的参考资料；D项，分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的\"三算\"对比，分别计算实际念头和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求

节约途径。

76.单位工程施工组织设计的主要内容有（ ）。

A．工程概况及施工特点分析

B．施工方案 C．施工总进度计划 D．各项资源需求量计划 E．单位工程施工平面图设计

【答案】ABDE

【解析】单位工程施工组织设计的主要内容包括：①工程概况及施工特点分析；②施工方案的选择；③单位工程施工准备工作计划；④单位工程施工进度计划；⑤各项资源需求量计划；⑥单位工程施工总平面图设计；⑦技术组织措施，质量保证措施和安全施工措施；⑧主要技术经济指标（工期、资源消耗的均衡性、机械设备的利用程度等）。C项属于施

工组织总设计的内容。

77.施工方应视施工项目的特点和施工进度控制的需要，

编制（ ）等进度计划。 A．施工总进度纲要 B．不同深度的施工进度计划 C．不同功能的施工进度计划 D．不同计划周期的施工进度计划 E．不同项目参与方的施工进度计划

【答案】BCDE

【解析】由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主主和项目各参悟方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统。如：①由多个相互关联的不同计划尝试的进度计划组成的计划系统；②由多个相互关联的不同计划功能

61 / 65

的进度计划组成的计划系统；③由多个相互关联的不同项目参与方的进度计划组成的计划系统；④由多个相互关联的不

同计划周期的进度计划组成的计划系统。

78.下列关于双代号网络计划绘图规则的说法，正确的有

（ ）。

A．网络图必须正确表达各工作间的逻辑关系

B．网络图中可以出现循环回路

C．网络图中一个节点只有一条箭线引入和一条箭线引

出

D．网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的

箭线

E．单目标网络计划只有一个起点节点和一个终点节点

【答案】ADE

【解析】双代号网络计划的绘图规则包括：①双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系；②双代号网络图中，严禁出现循环回路；③双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的边线；④双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线；⑤当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用母线法绘制（但应满足一项工作用一条箭线和相应的一对节点表示）；⑥绘制网络图时，箭线不宜交叉。当交叉不可避免时，可用过桥法或指法；⑦双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外），而其他所有节点均应是中间节点；⑧双代号网络图应条理清

楚，布局合理。

79.工程网络计划工期优化过程中，在选择缩短持续时间

的关键工作时应考虑的因素有（ ）。

A．持续时间最长的工作

B．缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作 C．缩短持续时间所需增加的费用最小的工作 D．缩短持续时间对综合效益影响不大的工作

E．有充足备用资源的工作

【答案】BCE

【解析】当计算工期不能满足要求工期时，可通过压缩关键工作的持续时间以满足工期要求，在选择缩短持续时间的关键工作时，宜考虑的因素包括：①综合持续时间对质量和安全影响不大的工作；②有充足备用资源的工作；③缩短

持续时间所需增加的费用最小的工作等。 80.施工方进度控制的措施主要包括（ ）。

A．组织措施 B．技术措施 C．经济措施

D．法律措施 E．行政措施 【答案】ABC

【解析】施工方进度控制的措施主要包括组织措施、管

理措施、经济措施和技术措施。

81.下列机械设备，属于施工机械设备的有（ ）。

A．辅助配套的电视、泵机

B．测量仪器 C．计量器具 D．空调设备 E．操作工具 【答案】BCE

【解析】机械设备包括工程设备、施工机械和各类施工器具。其中施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括运输设备、吊装设备、操作工具、测量仪器、计量器具以及施工安全设施等。施工机械设备是所有施工方案和工法得以实施的重要物质基础，合理选择和正确使用施工机械设备是保证施工质量的重要措施。AD两项属于工程设备。 82.按有关施工质量验收规范规定，必须进行现场质量检

测且质量合格后方可进行下道工序的有（ ）。

A．地基基础工程 B．主体结构工程 C．模板工程 D．建筑幕墙工程 E．钢结构及管道工程 【答案】ABDE

【解析】按有关施工验收规范规定，下列工程质量必须进行现场质量检测，合格后才能进行下道工序；①地基基础工程；②主体结构工程；③建筑幕墙工程；④钢结构及管道

工程。

83.施工项目竣工质量验收的依据主要包括（ ）。

A．双方签订的施工合同 B．国家和有关部门颁发的施工规范

C．设计变更通知书

D．批准的设计文件、施工图纸及说明书

E．工程施工进度计划

【答案】BCD

【解析】施工项目竣工质量验收的依据主要包括：①上级主管部门的有关工程竣工验收的文件和规定；②国家和有关部门颁发的施工规范、质量标准、验收规范；③批准的设计文件、施工图纸及说明书；④双方签订的施工合；⑤设备技术说明书；⑥设计变更通知书；⑦有关的协作配合协议书。

62 / 65

84.对建设工程施工质量监督的职能主要有（ ）。

A．监督检查参建各方主体的质量行为 B．监督检查工程实体的施工质量

C．评定工程质量等级 D．监督检查施工合同履行情况 E．监督检查工程质量验收

【答案】ABE

【解析】对建设工程质量监督的职能主要包括：①监督检查施工现场工程建设参与各方主体的质量行为。检查施工现场工程建设各方主体及有关人员的资质或资格；检查勘察、设计、施工、监理单位的质量管理体系和质量责任落实情况；检查有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定；②监督检查工程实体的施工质量、特别是基础、主体结构、主要设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量；③监督工程质量验收。监督建设单位组织的工程竣工验收的组织形式。验收程序以及在验收过程中提供的有关资料和形成的

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 类别 质量评定文件是否符合有关规定，实体质量是否存在严重缺

陷工程质量验收是否符合国家标准。

85.下列施工安全制度保证体系的制度中，发球岗位管理

类的有（ ）。 A．安全生产组织制度 B．安全生产奖惩制度 C．安全生产验收制度 D．安全生产值班制度

E．劳动保护用品的购入、发放与管理制度

【答案】ABD

【解析】施工安全的制度保证体系是为贯彻执行安全生产法律、法规、强制性标准、工程施工设计和安全技术措施，确保施工安全而提供制度的支持与保证体系。制度保证体系的制度项目岗位管理组成如下表所示。C项属于日常管理类：

E项属于投入和资源管理类。

制度名称 安全生产组织制度（即组织保证体系的人员设置构成） 安全生产责任制度 安全生产教育培训制度 安全生产岗位认证制度 安全生产值班制度 特教中作业人员管理制度 外协单位和外协人员安全管理制度 专、兼职安全管理人员安全管理制度 安全生产奖惩制度

86.对建设工程安全生产进行监督管理的主要手段

有（ ）。 A．法律手段 B．技术手段 C．经济手段 D．协调手段 E．行政手段 【答案】AC

【解析】对建设工程安全生产监督管理有多种形式，可以事前监督，也可以事后监督；可以运用行政手段监督，也可以运用法律、经济手段监督。在我国现阶段的市场经济发展中，监督管理主要还是要适应市场经济的需要，运

用法律和经济手段、通过事前、事后监督来实现。 87.根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位的下列做法中，符合防止环境污染措施要求的有（ ）。

63 / 65

A．将冲洗车辆的泥浆水未经处理直接排入河流 B．施工现场位于城市郊区，在现场熔融沥青 C．使用密闭器将高空废弃物运输至地面 D．将有毒有害废弃物作为土方回填 E．对产生噪音的机械，安装降噪设备

【答案】CE

【解析】根据《建设工程施工现场管理规定》第三十二条规定，施工单位应当采取的防止环境污染的措施包括：①妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排人城市排水设施和河流；②除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；③使用密封式的圆筒或者采取其他措施处理高空废弃物；④采取有效措施控制施工过程中的扬尘；⑤禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；⑥对产生噪声、振动的施工

机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。

88.施工现场固体废物的处理方法主要有（ ）。

A．物理处理 B．化学处理和生物处理 C．热处理和固化处理 D．回收利用和循环再造

E．回填处理 【答案】ABCD

【解析】固体废物的处理方法包括：①物理处理。包括压实浓缩、破丈母、分选、脱水干燥等。这种方法可浓缩或改变固体废物结构，但不破坏固体废物的物理性质；②化学处理。包括氧化还原、中和、化这浸出等。这种方法能破坏固体废物中的有害成分，从而达到无害化，或将其转化成适于进一步处理、处置的形态；③生物处理。包括好氧处理、厌氧处理等；④热处理。包括焚烧、热解、焙烧、烧结等；⑤固化处理。包括水泥固化法和沥青固化法等；⑥回收利用和循环再造。将拆建物料再作为建筑材料利用；做好控填土厅的平衡设计，减少土方外运；重得使用场地围挡、模板、脚手架等到物料；将可用的废金属、沥青等物料循环再用。

.施工总承包模式的特点有（ ）。

A．在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造

价的早期控制

B．业主对施工总承包单位的依赖较大

C．业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作

量较大

D．一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总

承包的招标，对进度控制不利

E．适用于大型项目和建设工期紧迫的项目

【答案】ABD

【解析】施工总承包的特点包括：①费用控制。在通过招标选择施工总承包单位时，一般都以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据；在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制；若在施工过程中发生设计变更，则可能发生索赔；②进度控制。一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包单位的招标，开工日期较迟，建设周期热必较长，对进度控制不利，这是施工总承包模式的最大的缺点，了其在建设周期紧迫的工程项目中的应用；③质量控制。项目质量的好坏很大程度上取决于施工总承包单位的选择取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平。业主对施工总承包单位的依赖较大；④合同管理。业主只需要进行一次招标，与一个施工总承包单位签约，招标及合同管理工作量大大减少，对业主有利；⑤组织与协调。业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调，工作量大大减少，对业主比较有利。但建设周期

可能比较长，对进度控制不利。

90.根据《标准施工招标文件》，在合同约定的期限内，承包人应提交给监理人的工程质量保证措施文件有（ ）。

A．工程质量报表

B．质量检查机构的组织和岗位责任

C．质检人员的组成 D．工程质量保证金 E．质量检查程序和实施细则

【答案】BCE

【解析】承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。 91.根据《建设工程施工劳务分包合同》（GF－2003－0214），在劳务分包人施工前，工程承包人应完成的工作有

（ ）。

A．向劳务分包人提供相应的工程资料

B．向劳务分包人支付劳动报酬

C．为劳务分包人从事危险作业的职工输意外伤害保险

D．向劳务分包人要提供生产、生活临时设施 E．交会具备劳务作业开工条件的施工场地

【答案】AD

【解析】承包人完成劳务分包人施工前期的工作包括: ①向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；②满足劳务作业所需的能源供应.通讯施工道路畅通；③向劳务分包人提供相应的工程资料;④向劳务分包人提

供生产、生活临时设施。 92.成本加酬金合同觉的形式有 A．成本加固定费用合同 B．成本加固定比例费用合同

C．成本加奖金合同 D．最大成本加费用合同 E．最小成本加固定费用合同

【答案】ABCD

【解析】成本加酬金合同又称为成本补偿合同，这是与固定总价合同正好相反的合同，工程施工的最终合同价格将按照工程的实际成本再加上一定的酬金进行计算。在合同签订时，工程实际成本往往不能确定，只能确定酬金的取值比例或者计算原则。成本加酬金合同有许多种形式，主要有：①成本加固定费用合同；②成本加固定比例费用合同；③成

本加奖金合同；④最大成本加费用合同。 93.施工合同执行者进行合同跟踪的依据（ ）。

A．合同订立前签署的意向书

B．合同以及依据合同而编制的各种计划文件

/ 65

C．原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件 D．管理人员对现场巡视、质量检查了解的情况

E．合同实践中出现的偏差情况

【答案】BCD

【解析】合同跟踪的依据包括：①最重要的依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件；②各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等；③管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈为、会议、质量检查等。 94.下列施工文档资料中，应归档为工程施工技术管理资

料的有（ ）。 A．图纸会审记录 B．交工验收证明书 C．交接检查记录 D．竣工图 E．工程质量事故报告 【答案】ABCE

【解析】工程施工技术管理资料是建设工程施工全过程中的真实记录，是施工各阶段客观产生的施工技术文件。主要内容包括：①图纸会审记录文件；②工程开工报告相关资料（开工报审表、开工报告）；③技术、安全交底记录文件；④施工组织设计（项目管理规划）⑤施工日志记录文件；⑥设计变更文件；⑦工程洽商记录文件；⑧工程测量记录文件；⑨施工记录文件，主要包括：工程定位测量检查记录、预检记录、施工检查记录、冬期混凝土搅拌称量及养护测温记录、交接检查记录、工程竣工测量记录等；⑩工程质量事故记录文件，包括工程质量事故报告和工程质量事故处理记录；（11）工程竣工文件，包括竣工报告、竣工验收证明书和工

程质量保修书。

95.根据《建设工程藏匿管理规范》（GB/T50326－2006），

制定项目管理目标责任书的主要依据有（ ）。

A．图纸会审记录 B．交工验收证明书 C．交接检查记录 D．竣工图 E．项目管理规划大纲 【答案】BCDE

【解析】根据《建设工程藏匿管理规范》（GB/T50326－2006）,编制项目管理目标责任书应依据的资料包括：①项目合同文件；②组织的管理制度；③项目管理规划大纲；④

组织的经营方针和目标。

建设工程教育网整理

（www.jianshe99.com）(注册用户名：qiongji1109)

65 / 65